○ 主文一原決定を取消す。二被抗告人らの本件執行停止の申立をいずれも却下する。三手続費用は、第一、二審を通じて抗告人と被抗告人学校法人Ｊとの間に生じたものは、同被抗告人の負担とし、抗告人と被抗告人Ａとの間に生じたものは同被抗告人の負担とする。○ 理由第一抗告人は、「主文第一、二項同旨及び手続費用は全部被抗告人らの負担とする。」との裁判を求めたが、その理由は、別紙一に記載のとおりである。被抗告人らは、「本件抗告を棄却する。」との裁判を求めたが、その理由は、別紙二記載のとおりである。なお、被抗告人学校法人Ｊ（以下、単に「被抗告人Ｊ」という）は、当審において、本件執行停止（効力停止）の申立中、抗告人が昭和四五年九月二六日に被抗告人Ｊに対してなした原決定別紙（二）記載の換地処分のうち、同別紙（二）に記載の帯広市＜以下略＞宅地六〇〇坪を従前の土地とする換地処分の執行停止（効力停止）申立を取下げた。また、原審相申立人Ｂは、当審において、本件執行停止（効力停止）申立を取下げた。従つて、当審において被抗告人らの本件執行停止（効力停止）申立の対象となつている換地処分は、被抗告人Ｊ宛になされた原決定別紙（二）に記載されている換地処分のうち従前の土地を帯広市＜以下略＞、同所＜以下略＞、同所＜以下略＞、同所＜以下略＞、同所＜以下略＞とする各換地処分及び被抗告人Ａ宛になされた原決宕別紙（三）記載の従前の土地を同所＜以下略＞とする換地処分のみである（以下、右各換地処分を一括して一本件換地処分」と呼称し、本件換地処分において従前の土地とされた土地を「本件従前の土地」と呼称し、これを個別的には例えば「一番の二の土地」の如く地番と枝番のみをもつて呼称する）。第二当裁判所の判断一本件執行停止（効力停止）申立の本案である釧路地方裁判所昭和四五年（行 従前の土地」と呼称し、これを個別的には例えば「一番の二の土地」の如く地番と枝番のみをもつて呼称する）。 （以下、右各換地処分を一括して一本件換地処分」と呼称し、本件換地処分において従前の土地とされた土地を「本件従前の土地」と呼称し、これを個別的には例えば「一番の二の土地」の如く地番と枝番のみをもつて呼称する）。第二当裁判所の判断一本件執行停止（効力停止）申立の本案である釧路地方裁判所昭和四五年（行 従前の土地」と呼称し、これを個別的には例えば「一番の二の土地」の如く地番と枝番のみをもつて呼称する）。第二当裁判所の判断一本件執行停止（効力停止）申立の本案である釧路地方裁判所昭和四五年（行ウ）第一三号換地処分取消請求事件の記録によれば、被抗告人Ｊ、同Ａ及び原審相申立人Ｂの三名（以下、右三名を「被抗告人ら三名」と呼称する）は、共同原告となつて抗告人を被告として、昭和四五年一一月一七日釧路地方裁判所に対して、抗告人が昭和四五年九月二六日に被抗告人ら三名に対してなした原決定別紙（二）、（三）、（四）、（五）に記載の各換地処分をいずれも取消す旨の判決を求める訴を提起したこと、その後昭和四八年五月六日被抗告人ら三名は右本案訴訟において、抗告人が昭和四五年九月二六日に抗告人ら三名に対してなした原決定別紙（二）、（三）、（四）に記載の各換地処分及び各保留地指定処分を取消す旨の判決を求めて訴を追加的に変更したこと、右本案訴訟は目下釧路地方裁判所に係属中であることがそれぞれ認められる。二被抗告人らは、本件換地処分に因つて被抗告人らが回復の困難な損害を被る虞があり、右損害を避けるため本件換地処分の効力を停止すべき緊急の必要がある旨主張する。よつて案ずるに、（一） 行政事件訴訟法第二五条第二項にいう「処分・・・・・・・・・により生ずる回復の困難な損害」とは、先ず当該処分と相当因果関係のある損害をいうものであるが、右「回復の困難な損害」とは、本案請求認容判決確定の時点において、原状回復が不能ないし困難なものであつて、且つ社会通念上原状回復に代わる金銭賠償をもつてこれを処分を受けた者に受忍させるのが相当ではないものをいうものと解するを相当とする。そうだとすると、原状回復自体は不能ないし困難な損害であつても、それが軽微であるとかその他の事情により、 償をもつてこれを処分を受けた者に受忍させるのが相当ではないものをいうものと解するを相当とする。そうだとすると、原状回復自体は不能ないし困難な損害であつても、それが軽微であるとかその他の事情により、社会通念上処分を受けた者が原状回復に代る金銭賠償をもつて該損害を受忍すべきものとみるを相当とするような場合には、右「回復の困難な損害」にはあたらないことになる。 、それが軽微であるとかその他の事情により、 償をもつてこれを処分を受けた者に受忍させるのが相当ではないものをいうものと解するを相当とする。そうだとすると、原状回復自体は不能ないし困難な損害であつても、それが軽微であるとかその他の事情により、社会通念上処分を受けた者が原状回復に代る金銭賠償をもつて該損害を受忍すべきものとみるを相当とするような場合には、右「回復の困難な損害」にはあたらないことになる。以下、この見地に立つて被抗告人らの前示主張の当否について考察することにする。（二） 先ず、前記主張判断の前提となるべき事実関係についてみるに、疎明資料及び当事者双方を審尋した結果によれば、次の１ないし１０のとおりに一応認められる。１ 被抗告人Ｊは、私立学校法に基づき昭和三二年設立された学校法人であつて、同三三年帯広市＜以下略＞所在の原決定別紙（二）ないし（五）に従前の土地ないし（旧）土地として記載されている一団の土地約五万七五八二平方メートルな校地として普通科・商業科の高等学校であるＪ高等学校（現在収容定員は九〇〇名であるが、昭和五〇年五月現在における生徒数は四八六名である。以下、単に「Ｊ」という）を設置開校し、原決定別紙（二）の従前の土地欄に記載されている各土地即ち本件換地処分における従前の土地である一番の二の土地、二番の一の土地、二番の二の土地、三番の一の土地、八番の四の土地のほか一筆の土地を所有し、これをＪの旧校地に供してきた。被抗告人Ａは、被抗告人Ｊの創立者であり、その創立以来同被抗告人の理事長であつて、原決定別紙（三）の従前の土地欄記載の上地即ち本件換地処分における従前の土地である一番の四の土地を所有し、これを被抗告人Ｊに校地として貸与してきた。なお、原審相申立人Ｂは、原決定別紙（四）の従前の土地欄記載の土地及び同別紙（五）に（旧）土地として記載の土地（但しこの所有名義人 一番の四の土地を所有し、これを被抗告人Ｊに校地として貸与してきた。なお、原審相申立人Ｂは、原決定別紙（四）の従前の土地欄記載の土地及び同別紙（五）に（旧）土地として記載の土地（但しこの所有名義人は訴外Ｃ）を所有しこれを被抗告人Ｊに校地として貸与してきた（以下、Ｊの校地を構成していた前記土地を一括して「旧校地」と呼称する）。Ｊの旧校地内には、その北側に木造本校舎、体育館、武道館等の校舎群、その中央部から南部にかけてグランド、その西側に一六条通りに面して職員用住宅（一棟）及び車庫（二棟）、その南東端に学生寮がそれぞれ配置されていたが、本件従前の土地である一番の四の土地、一番の二の土地、八番の四の土地、二番の一の土地、二番の二の土地及び三番の一の土地の計六筆の土地は、いずれも旧校地のうちの北部に位置し、その北辺はいずれも白樺通りに面していて右記載の順に西から東に連らなり、これを全体としてみると、東西に通ずる白樺通りに沿つた東西約二六〇メートル、南北約二五ないし六五メートルの横長の土地となつており、前記校舎群の位置は、右土地の南の部分にあたる。 である一番の四の土地、一番の二の土地、八番の四の土地、二番の一の土地、二番の二の土地及び三番の一の土地の計六筆の土地は、いずれも旧校地のうちの北部に位置し、その北辺はいずれも白樺通りに面していて右記載の順に西から東に連らなり、これを全体としてみると、東西に通ずる白樺通りに沿つた東西約二六〇メートル、南北約二五ないし六五メートルの横長の土地となつており、前記校舎群の位置は、右土地の南の部分にあたる。右土地のうち右校舎群から白樺通りに至る間の土地上には、白樺通りに向つて中央に正門があり、これと正面玄関との間の前庭には噴水施設があり、右正門から東と西にそれぞれ約四〇メートル隔てて校門が一個づつあり、右の東側校門附近には自転車置場（二棟）があり、また右土地の東端には、食堂があつた。そして白樺通りに沿つた東西約二六〇メートル、南北約一〇メートル地帯（但し、右各校門附近を除く。）には相当多数の白樺及び雑木、灌木が生えていた。２ 抗告人は、帯広市都市計画所定の土地区画整理事業の一環として、昭和三九年頃、帯広市＜以下略＞の全域及び＜以下略＞の一部三六・六ヘクタールを施行区域として、帯広都市計画西第一北土地区 えていた。２ 抗告人は、帯広市都市計画所定の土地区画整理事業の一環として、昭和三九年頃、帯広市＜以下略＞の全域及び＜以下略＞の一部三六・六ヘクタールを施行区域として、帯広都市計画西第一北土地区画整理事業計画（以下、これによる事業を「本件土地区画整理事業」という）を定めた。右施行区域は北は白樺通りの中心線までであり、Ｊの旧校地はすべて右施行区域内に含まれることになつた。右土地区画整理事業の目的は、「本区域内にはＪが設立されているほか、附近には、小中学校、公営住宅等が設置され、最近本区域内にも、公営、一般住宅の建設が激増し、市街化しつつあるが、区域内の公共施設は整備されないままなので、右事業の施行により宅地の利用の増進と公共施設の整備改善を図る。」ことに在るとされ、右事業計画の具体的な内容については、若干の変遷はあつたが、最終的に、それには、市道であつた白樺通り（歩車道の区別がなく、幅員約一四・五メートル、以下、この状態の白樺通りをいう場合「旧白樺通り」と呼称する）の拡幅用地として、右上地区画整理区域内に、その北限線即ち旧白樺通り中心線から南へ一五メートル幅の土地（旧白樺通りの南側道路敷部分を含む）を確保することが含まれることになつた。 。」ことに在るとされ、右事業計画の具体的な内容については、若干の変遷はあつたが、最終的に、それには、市道であつた白樺通り（歩車道の区別がなく、幅員約一四・五メートル、以下、この状態の白樺通りをいう場合「旧白樺通り」と呼称する）の拡幅用地として、右上地区画整理区域内に、その北限線即ち旧白樺通り中心線から南へ一五メートル幅の土地（旧白樺通りの南側道路敷部分を含む）を確保することが含まれることになつた。抗告人は、本件土地区画整理事業による右用地確保及び帯広市都市計画に基づくその他の土地区画整理事業やその他の方法による白樺通り拡幅用地の確保を見込んで、その頃、帯広市都市計画における都市計画街路である白樺通り（道路番号三・二・五）の拡幅工事（＜以下略＞々先から＜以下略＞々先までを幅員二五～三〇メートルに拡幅することを内容とする）のための街路事業計画を別途に決定した。３ 抗告人は、昭和四〇年三月二九日本件土地区画整理事業の事業計画につき北海道知事の認可を受け、土地区画整理法所定の手続を経てこれを施行するこ とを内容とする）のための街路事業計画を別途に決定した。３ 抗告人は、昭和四〇年三月二九日本件土地区画整理事業の事業計画につき北海道知事の認可を受け、土地区画整理法所定の手続を経てこれを施行することになり、昭和四一年六月四日被抗告人Ｊに対し、その所有の原決定別紙（二）に従前の土地として記載されている土地につき、被抗告人Ａに対し、その所有の原決定別紙（三）に従前の土地として記載されている土地につき、それぞれ仮換地指定をし、同年七月一日原審相申立人Ｂに対し、その所有の原決定別紙（四）に従前の土地として記載してある土地につき、仮換地指定をし、同日原決定別紙（五）に（旧）土地として記載されている土地の所有名義人である前記Ｃに対し右土地についての仮換地指定をした。以上の仮換地指定にかかる仮換地の全体としての位置、範囲は、原決定別紙（六）の略図において斜線を施した部分（但し（１）の部分の幅員八・二メートルは七・七メートルに改める）に囲まれた部分であつた（以下、右仮換地の全体を「旧校地の仮換地」という）。右仮換地指定における本件従前の土地六筆の各仮換地について言えば、それぞれの位置は、大体において本件従前の土地と同じ場所であつて、謂わば原地仮換地であり、これを全体としてみると、旧校地の仮換地のうちの北側部分を占める横長の土地であつて、その北限線は、全体としての本件従前の土地の北限線よりも約七・七メートル南方に寄つていた（以下、Ｊの旧校地と白樺通りとの接線である東西約二六〇メートルに亘る本件従前の土地の北限線から、降方へ奥行き七・七メートルをとつた帯状の旧校地部分（面積約二〇〇二平方メートル）を「本件係争地帯」と呼称することにする。 地仮換地であり、これを全体としてみると、旧校地の仮換地のうちの北側部分を占める横長の土地であつて、その北限線は、全体としての本件従前の土地の北限線よりも約七・七メートル南方に寄つていた（以下、Ｊの旧校地と白樺通りとの接線である東西約二六〇メートルに亘る本件従前の土地の北限線から、降方へ奥行き七・七メートルをとつた帯状の旧校地部分（面積約二〇〇二平方メートル）を「本件係争地帯」と呼称することにする。原決定別紙（六）の略図で言えば、本件係争地帯は（イ）（ロ）（ニ）（ハ）（イ）の各点を順次に結ぶ直線（但し（ロ）（ニ）間 地部分（面積約二〇〇二平方メートル）を「本件係争地帯」と呼称することにする。原決定別紙（六）の略図で言えば、本件係争地帯は（イ）（ロ）（ニ）（ハ）（イ）の各点を順次に結ぶ直線（但し（ロ）（ニ）間及び（ハ）（イ）間はいずれも約七・七メートルとする）で囲まれた部分にあたることになる。）。なお、抗告人は、本件土地区画整理事業のため定めた換地計画において原決定別紙（六）の略図において「保留地」と記載されている土地部分（面積は約一三四九・一二平方メートル、該土地部分の所有者は原審相申立人Ｂであつた）を保留地として指定したが、該土地部分は、校地とは言つても従来自動車の練習場などとして使用されていたこともあり、Ｊの学園用地として必須の土地としては必ずしも使用されていなかつた。しかし被抗告人らはＪの旧校地の一部がこのように保留地として指定されたことにつき、抗告人が旧校地の学校用地としての特殊性を充分に考慮しないものとして強い不満を持つた。４ 被抗告人ら三名は、昭和四一年一〇月二六日抗告人を被告として釧路地方裁判所に対し前記各仮換地指定処分の無効確認の訴を提起したが、その後昭和四三年一一月一九日に右訴を取下げた。ところで前記仮換地指定処分の結果、前記学生寮の大部分や本件係争地帯に在つた前記各校門や自転車置場や前記食堂の一部などが旧校地の仮換地からはみ出すことになつた。そこで抗告人は土地区画整理法第七七条二項、三項に基づき被抗告人Ｊに対して、先ず昭和四三年一〇月二四日、期限を昭和四四年一月三一日と定めて右学生寮の建物の移転除却の通知及び自己移転除却の照会をした。しかし前記仮換地指定処分を不服とする被抗告人Ｊは自らはこれを実施しない旨を表明したので抗告人は同法同条六項により抗告人が右建物の移転をなすことにし、右建物に入居していた寮生に対しても昭和四四 とになつた。そこで抗告人は土地区画整理法第七七条二項、三項に基づき被抗告人Ｊに対して、先ず昭和四三年一〇月二四日、期限を昭和四四年一月三一日と定めて右学生寮の建物の移転除却の通知及び自己移転除却の照会をした。しかし前記仮換地指定処分を不服とする被抗告人Ｊは自らはこれを実施しない旨を表明したので抗告人は同法同条六項により抗告人が右建物の移転をなすことにし、右建物に入居していた寮生に対しても昭和四四 た。しかし前記仮換地指定処分を不服とする被抗告人Ｊは自らはこれを実施しない旨を表明したので抗告人は同法同条六項により抗告人が右建物の移転をなすことにし、右建物に入居していた寮生に対しても昭和四四年八月一日に期限を同年一一月六日と定めて右建物の移転、除却の際に右建物から立退くよう通知した。しかし抗告人が右建物の曳去移転を実施するにあたつて被抗告人Ｊや右寮生による妨害行為のなされることが予想され、それによつて本件土地区画整理事業の完結が遅れる虞があつたので、抗告人は被抗告人Ｊ及び右寮生らを債務者として釧路地方裁判所帯広支部に対して仮処分の申請をした。そして右申請による同庁同支部昭和四五年（ヨ）第三二号事件において昭和四五年四月一〇日午前一一時の期日に右事件当事者間に裁判上の和解が成立した。抗告人と被抗告人Ｊどの間に成立した右裁判上の和解は、「抗告人は被抗告人Ｊに対し、前記学生寮に対する強制処分を昭和四五年五月一五日まで延期する。抗告人は右期限に至るまで被抗告人Ｊと本件紛争に関して積極的に協議する。被抗告人Ｊは、昭和四五年五月一五日の右期限を経過したときは、即時任意に学生寮を抗告人の指示に従つて移転する。抗告人は被抗告人Ｊが学生寮の移転を完了したときは、右移転等に伴う補償費を支払う。被抗告人Ｊは、昭和四五年五月一五日の前記期限を経過したときは抗告人において学生寮を強制的に移転することを受忍する。抗告人は被抗告人Ｊに対し前項のほか学生寮に関し行政上の強制措置をしない。」という内容のものであつた。そこで抗告人と被抗告人Ｊとは、右裁判上の和解の趣旨に則り昭和四五年五月一五日まで、前記仮換地指定処分によつて両者間に生じた紛争を解決するための協議を重ねたが、結局合意を見るに至らず、被抗告人Ｊによる前記学生寮の任意履行は期待できなかつたので、抗告人は り昭和四五年五月一五日まで、前記仮換地指定処分によつて両者間に生じた紛争を解決するための協議を重ねたが、結局合意を見るに至らず、被抗告人Ｊによる前記学生寮の任意履行は期待できなかつたので、抗告人はついに昭和四五年五月二六日付書面をもつて、被抗告人Ｊに対し、前記学生寮のほか前示の各校門の門柱、自転車置場、樹木等の移転を同年五月二七日に抗告人が直接実施する旨通知したうえ、右通知のとおりに強制処分に臨んだ。 和四五年五月一五日まで、前記仮換地指定処分によつて両者間に生じた紛争を解決するための協議を重ねたが、結局合意を見るに至らず、被抗告人Ｊによる前記学生寮の任意履行は期待できなかつたので、抗告人はついに昭和四五年五月二六日付書面をもつて、被抗告人Ｊに対し、前記学生寮のほか前示の各校門の門柱、自転車置場、樹木等の移転を同年五月二七日に抗告人が直接実施する旨通知したうえ、右通知のとおりに強制処分に臨んだ。そこで被抗告人Ｊは、折れて、昭和四五年五月三〇日に抗告人に対し、「学生寮一棟及び付属物件、北側工作物一式、樹木一式等につき、施行者において、移転並びに除却を直接施行していただきたく、お願いいたします。」と記載した書面を差し入れたので、同日抗告人と被抗告人Ｊとの間で、書面によつて、樹木移植伐採工事は双方立会確認したとおりとすること、白樺通りの街路築造は、街路事業施行の時点まで行わないこと、但し築造の必要が生じた場合には双方協議すること、保留地についてはＪ関係者に優先的に売払すること、学生寮に東西の区画街路から五メートル、南北の区画街路から一〇メートル離れた場所に移転すること、食堂の突出部分は、被抗告人Ｊの方でこれを除去すること、騒音問題等については、将来発生の段階で双方協議すること等について合意した。そこで抗告人は、昭和四五年六月九日頃までに平穏裡に、本件係争地帯に在つた前示の校門三個の門柱や噴水施設や自転車置場（二棟）を本件従前の土地の仮換地内に移転、移築した。また本件係争地帯に在つた樹木のうち、被抗告人Ｊが移植を希望したかなりの本数の白樺等の樹木についてもこれを数メー・トル南側の右仮換地内に移植したので（もつとも本件係争地帯にはなお雑木、灌木等がかなりの本数残された）、右仮換地上には、旧白樺通り寄りにこれと平行して東西約二六〇メートル 木についてもこれを数メー・トル南側の右仮換地内に移植したので（もつとも本件係争地帯にはなお雑木、灌木等がかなりの本数残された）、右仮換地上には、旧白樺通り寄りにこれと平行して東西約二六〇メートル、南北約一〇メートルにわたり（但し校門等の附近を除く。）、白樺等が林立するようになつた。被抗告人Ｊもその頃食堂のうち右仮換地内より東方に突出することになつた部分を除去した。抗告人はその後、前記学生寮を前記合意のとおりに移転した。５ 抗告人は、本件土地区画整理事業について定めた換地計画を昭和四五年七月一三日から同年同月二六日まで法定の手続に従つて公衆の縦覧に供したうえ、昭和四五年九月一四日右換地計画について北海道知事の認可を受けた。 校門等の附近を除く。）、白樺等が林立するようになつた。被抗告人Ｊもその頃食堂のうち右仮換地内より東方に突出することになつた部分を除去した。抗告人はその後、前記学生寮を前記合意のとおりに移転した。５ 抗告人は、本件土地区画整理事業について定めた換地計画を昭和四五年七月一三日から同年同月二六日まで法定の手続に従つて公衆の縦覧に供したうえ、昭和四五年九月一四日右換地計画について北海道知事の認可を受けた。そして抗告人は、同年九月二六日、被抗告人Ｊに対し、その所有の原決定別紙（二）に従前の土地として記載されている各土地（本件従前の土地のうちの一番の二の土地、二番の一の土地、二番の二の土地、三番の一の土地、八番の四の土地を含む）につき右別紙（二）の換地処分後の土地欄記載の各土地をそれぞれ換地とする換地処分を、被抗告人Ａに対し、その所有の原決定別紙（三）に従前の土地として記載されている土地即ち本件従前の土地のうちの一番の四の土地につき、右別紙（三）の換地処分後の土地欄記載の土地を換地とする換地処分を、原審相申立人Ｂに対し、その所有の原決定別紙（四）に従前の土地として記載されている各土地につき、右別紙（四）の換地処分後の土地欄記載の各土地をそれぞれ換地とする換地処分を、前記Ｃに対し、その所有名義の原決定別紙（五）に新土地として記載の各土地につき、右別紙（五）に新土地として記載の各土地をそれぞれ換地とする換地処分をそれぞれ行い、同年一〇月二七日これら換地処分を公告した。右各換地処分による各換地の位置、範囲は、前記各仮換地指定 各土地につき、右別紙（五）に新土地として記載の各土地をそれぞれ換地とする換地処分をそれぞれ行い、同年一〇月二七日これら換地処分を公告した。右各換地処分による各換地の位置、範囲は、前記各仮換地指定処分による仮換地のそれと全く同じであつて、大体において所謂原地換地である。従つて全体としてみた右換地の位置、範囲は旧校地を構成していた前記従前の土地の仮換地のそれと同じであり（以下、右換地を全体として「旧校地の換地」と略称する）、また全体としてみた本件従前の土地の換地の位置、範囲も亦本件従前の土地の仮換地のそれと同じであつた。本件従前の土地六筆の各一部から成つた本件係争地帯は、前記換地計画において、旧白樺通りの拡幅の用に供されるべき道路用地とされていたので、旧校地の換地の一部としての本件従前の土地の換地から外された。 構成していた前記従前の土地の仮換地のそれと同じであり（以下、右換地を全体として「旧校地の換地」と略称する）、また全体としてみた本件従前の土地の換地の位置、範囲も亦本件従前の土地の仮換地のそれと同じであつた。本件従前の土地六筆の各一部から成つた本件係争地帯は、前記換地計画において、旧白樺通りの拡幅の用に供されるべき道路用地とされていたので、旧校地の換地の一部としての本件従前の土地の換地から外された。それで被抗告人らの本件係争地帯についての所有権は、土地区画整理法第一〇四条一項の規定により前記換地処分の公告のなされた日である昭和四五年一〇月二七日の終了した時に消滅し、本件係争地帯は同法第一〇五条三項の規定により、右公告の日の翌日である同年同月二八日に本件土地区画整理事業の施行者である抗告人の所有に帰した。Ｊの旧校地の総面積が約五万七五八三平方メートルであつたことは前述のとおりであるが、旧校地の換地の総面積は約四万八二九五平方メートルとなつたので、前記換地処分によりＪの校地面積は約一六パーセント減少した。もつとも本件換地処分に限つて言えば、本件従前の土地は、全体として一万四五一八・九八平方メートルであつたのに対し、その換地は全体として一万四六四六・八七平方メートルであつて、後者が前者よりも一二七・八九平方メートルだけ増加していることになる。６ その後、白樺通り沿道の市街化及び工業地域化が次第に進むにつれて、これに伴う交通量の増 万四六四六・八七平方メートルであつて、後者が前者よりも一二七・八九平方メートルだけ増加していることになる。６ その後、白樺通り沿道の市街化及び工業地域化が次第に進むにつれて、これに伴う交通量の増大に備え前記の白樺通りの拡幅工事のための都市計画街路事業計画に基づく都市計画街路事業の施行が望まれるような情勢になつたが、抗告人は財政上の理由から右事業を施行することが困難であつた。他方、北海道は、旧白樺通り（但し一五条通り以東の部分を除く）をはさんだ東は帯広駅南口から、西は芽室までの道路を道道芽室東四条帯広線として路線の認定をし、昭和四六年三月三一日これを公示した。それで右道路は北海道が管理することになつたので、北海道は都市計画法第五九条二項により昭和四七年八月九日建設大臣の認可を受けて抗告人の前記の白樺通り拡幅工事のための都市計画街路事業計画に基づく都市計画街路事業を施行することになつた。 白樺通り（但し一五条通り以東の部分を除く）をはさんだ東は帯広駅南口から、西は芽室までの道路を道道芽室東四条帯広線として路線の認定をし、昭和四六年三月三一日これを公示した。それで右道路は北海道が管理することになつたので、北海道は都市計画法第五九条二項により昭和四七年八月九日建設大臣の認可を受けて抗告人の前記の白樺通り拡幅工事のための都市計画街路事業計画に基づく都市計画街路事業を施行することになつた。右都市計画街路事業計画によれば、車道、歩道の区別なく、幅員約一四・五メートルの旧白樺通りは、幅員三〇メートルに整備、拡幅されて、中央分離帯（幅員三メートル）をはさみ、その両側にそれぞれ車道（三メートル幅の走行車線二車線とその外側の一・二五メートル幅の駐停車用路肩よりなり全幅員七・二五メートル）、その外側に自転車道、その外側に歩道（両者の間に分離帯が断続的に設けられるが両者を通じての幅員は六・二五メートル）が設けられ、そのいずれもが基礎工事を施された上にアスフアルトコンクリート舗装が施される（右基礎工事部分とコンクリート舗装部分の厚さは、車道で九〇センチメートル、自転車道及び歩道で三〇センチメートル）ことになつており、Ｊの旧校地に沿つていた旧白樺通りの中心線の南側について言えば、旧白樺通りの南側部分と本件係争地帯とを道路敷地として右整備拡幅工事がなされるこ 自転車道及び歩道で三〇センチメートル）ことになつており、Ｊの旧校地に沿つていた旧白樺通りの中心線の南側について言えば、旧白樺通りの南側部分と本件係争地帯とを道路敷地として右整備拡幅工事がなされることになつており、これがなされると、白樺通り南側車道の南側走行車線の南限線は約〇・二〇メートル、右南側車道の南限線は、約一・四五メートル、歩道南限線は、約七・七メートルだけ、てれぞれ旧白樺通りの南限線より南に（Ｊの校舎寄りに）在ることになり、右歩道の南限線とＪの前記校舎群（食堂を除く）との間隔は、木造本校舎についていえばその一部で約九メートルとなるところもあるが、その大部分については、約三一メートルとなり、前記歩道南限線と前記体育館、武道館との間隔は、それよりも若干少いものとなる。北海道は、その帯広土木現業所を施行機関として、昭和四八年度から右街路事業を施行し、昭和五〇年度までに、一五条通りと一七条通りにはさまれた東西一・一キロメートルの区間の白樺通りの整備拡幅工事を、Ｊ旧校地北側に沿つた前示約二六〇メートルの区間の南側の部分を除いて完成し、これを一般の通行の用に供している。 、約三一メートルとなり、前記歩道南限線と前記体育館、武道館との間隔は、それよりも若干少いものとなる。北海道は、その帯広土木現業所を施行機関として、昭和四八年度から右街路事業を施行し、昭和五〇年度までに、一五条通りと一七条通りにはさまれた東西一・一キロメートルの区間の白樺通りの整備拡幅工事を、Ｊ旧校地北側に沿つた前示約二六〇メートルの区間の南側の部分を除いて完成し、これを一般の通行の用に供している。なお、北海道は、道道としての芽室東四条帯広線のうち、一五条通りの部分及び新緑通りの部分（いずれも白樺通りではない）は、終点の帯広駅南口に至るまで既に街路事業を施行して工事を了しており（但し幅員は二〇メートル）、一七条通りとの交差点以西（白樺通りを含む）は、昭和五一年度から昭和五五年度にかけて整備、拡幅していくことにしている（但し幅員は栄通りとの交差点までは三〇メートル、その以西は二五メートル）。白樺通りのうち、一五条通りとの交差点以東の部分は、なお市道のままであるが、抗告人は、該部分を土地区画整理事業によつて幅員三〇メートルないし二五メートルに拡幅しようとしている。しかし 五メートル）。白樺通りのうち、一五条通りとの交差点以東の部分は、なお市道のままであるが、抗告人は、該部分を土地区画整理事業によつて幅員三〇メートルないし二五メートルに拡幅しようとしている。しかしこれについては付近住民の中に反対者が少くなく、近い将来に右拡幅工事をなし得るかは予測できない情勢に在る。７ 他方、抗告人は、水質公害防止、都市環境整備及び公共用水域の保全という見地から、帯広圏都市計画下水道事業の事業計画を決定し、その一環として昭和四七年度から十勝川公共下水道事業（処理面積七六六・九ヘクタール、処理人口三万六〇〇〇人）を施行し、十勝川終末処理場の建築に着工するとともに、昭和五二年度の供用開始にむけて下水道管渠設置の工事を施行してきた。右事業計画によれば、十勝川汚水一号幹線の下水道管は白樺通りの南側歩道の地下約八メートルのところに埋設されることになつており、右下水道管埋設工事の施行時期については、道道としての白樺通りの管理者である北海道が道路占用の許可をなすにつき、自ら施行する前示の白樺通りの整備拡幅工事に先行して右下水道管埋設工事を施行するように条件を付けているので、前記の白樺通り拡幅工事が施行される前に、抗告人としては右下水道管埋設工事をしてしまわなければならない事情にある。 樺通りの南側歩道の地下約八メートルのところに埋設されることになつており、右下水道管埋設工事の施行時期については、道道としての白樺通りの管理者である北海道が道路占用の許可をなすにつき、自ら施行する前示の白樺通りの整備拡幅工事に先行して右下水道管埋設工事を施行するように条件を付けているので、前記の白樺通り拡幅工事が施行される前に、抗告人としては右下水道管埋設工事をしてしまわなければならない事情にある。しかし、白樺通りのうちＪ校地沿いの約二六〇メートルの区間における右下水道管の埋設は、諸種の事情から本件係争地帯内の地下にこれをすることに計画されており、本件係争地帯は、前叙のとおり本件土地区画整理事業において、本件換地処分を前提として抗告人の所有に帰した土地である関係上、本件換地処分の効力が停止されれば抗告人としては本件係争地帯内に前記下水道管を埋設する工事をすることはできないことになる。８ 被抗告人Ｊは、前述のようにして、昭和四八年度から白樺通りを拡 る関係上、本件換地処分の効力が停止されれば抗告人としては本件係争地帯内に前記下水道管を埋設する工事をすることはできないことになる。８ 被抗告人Ｊは、前述のようにして、昭和四八年度から白樺通りを拡幅整備する街路事業が実施される運びとなつたので、抗告人に対して、白樺通りの拡幅がなされることによつて同被抗告人はＪの運営上種々の支障が生ずる旨訴え、自動車騒音対策として校舎の二重窓化や防音塀の設置、換地処分によつて失う旧校地の代替地の提供、補償等を具体的に要求して抗告人と折衝した。しかし抗告人から満足できるような回答を得ることはできなかつた。９ 北海道は、抗告人が被抗告人Ｊとの間に昭和四五年五月三〇日になした前記の合意の趣旨を考慮して前記街路事業としてＪ校地沿いの白樺通り南側の拡幅工事を施行するのをしばらく控えてきた。しかし昭和五〇年五月に至り附近住民から帯広市議会に対し、白樺通り拡幅工事早期完成の請願がなされた。そこで北海道と抗告人は協議の結果、道道白樺通りの拡幅工事並びに抗告人の前記下水道工事については地域住民の強い要望と最近の人口増加に伴う生活環境保全保護並びに交通安全対策等の見地から現況のままで推移することは市民生活上重大な影響があるとして、Ｊ校地沿いの白樺通りにおける右各工事に着手することを決意し、同年九月三日抗告人の市長自らＪに赴き、被抗告人らに右決意を伝えて全面協力を懇請した。 請願がなされた。そこで北海道と抗告人は協議の結果、道道白樺通りの拡幅工事並びに抗告人の前記下水道工事については地域住民の強い要望と最近の人口増加に伴う生活環境保全保護並びに交通安全対策等の見地から現況のままで推移することは市民生活上重大な影響があるとして、Ｊ校地沿いの白樺通りにおける右各工事に着手することを決意し、同年九月三日抗告人の市長自らＪに赴き、被抗告人らに右決意を伝えて全面協力を懇請した。しかし被抗告人ら三名は、同年同月一五日本件執行停止の申立をなし、原裁判所が同年一〇月三日右申立を認容して原決定を発したので北海道はＪ校地沿いの白樺通り南側拡幅工事を施行できずにおり、また抗告人は、同所白樺通りに前記下水道管を設置する工事を施行することができずにいる。付近住民の圧倒的多数の者は、同所の右各工事の早期施行を強く望んでいる。１０ 北海道は、若 事を施行できずにおり、また抗告人は、同所白樺通りに前記下水道管を設置する工事を施行することができずにいる。付近住民の圧倒的多数の者は、同所の右各工事の早期施行を強く望んでいる。１０ 北海道は、若し帯広市が本案訴訟で敗訴してその判決が確定したときは、本件係争地帯を白樺通り拡幅のため道路用地として、これを土地収用法によつて収用しようと考えている。（三） ところで本件換地処分に因り回復の困難な損害を被る虞がある旨の被抗告人らの前記主張は、具体的には、これを要約すると、「Ｊの旧校地に沿つた白樺通りの前記東西約二六〇メートルに亘たる区間の南側の拡幅工事がなされて本件係争地帯が道路になつてしまうと、後日、たとえ被抗告人ら勝訴の本案判決が確定しても、原状回復は困難である。右拡幅工事がなされると白樺通りの車輛交通量は増加して、騒音、震動、排気ガス等の激増をきたし、それに、これまで右騒音等の緩衝地帯をなしていた本件係争地帯の白樺等の樹木が除去されてしまうため、Ｊは、右騒音等に直接さらされることになるし、また、通園の生徒らが交通事故に遭遇する危険性も高くなり、要するに学園としての教育環境が破壊されてしまう。更に、本件換地処分に因りＪの旧校地が相当大幅に縮減されるため被抗告人Ｊが、かねてより構想している教育計画の実現が阻まれ破壊される。」というに在る。そこで抗告人らの右主張について検討してみる。１ Ｊの旧校地に沿つた白樺通りの前記東西約二六〇メートルに亘たる区間の南側の拡幅工事が一旦なされてしまえば、右拡幅工事は前述のとおリコンクリート舗装の堅牢な道路工事が予定されているので、後日たとえ被抗告人らが本案訴訟で勝訴し、その判決が確定して本件係争地帯の所有権を確保することになつたとしても、右拡幅部分の道路を取毀わして原状回復することは、それが物理的には不可 人らの右主張について検討してみる。１ Ｊの旧校地に沿つた白樺通りの前記東西約二六〇メートルに亘たる区間の南側の拡幅工事が一旦なされてしまえば、右拡幅工事は前述のとおリコンクリート舗装の堅牢な道路工事が予定されているので、後日たとえ被抗告人らが本案訴訟で勝訴し、その判決が確定して本件係争地帯の所有権を確保することになつたとしても、右拡幅部分の道路を取毀わして原状回復することは、それが物理的には不可 定されているので、後日たとえ被抗告人らが本案訴訟で勝訴し、その判決が確定して本件係争地帯の所有権を確保することになつたとしても、右拡幅部分の道路を取毀わして原状回復することは、それが物理的には不可能ではないにせよ、著しく困難であることは明らかであり、社会通念上は不可能とみるのが相当である。２ （１）被抗告人らは、Ｊの旧校地に沿つた白樺通りの前記の東西約二六〇メートルに亘たる区間の南側の拡幅工事がなされてしまうと、白樺通りの車輛交通が激増すると主張するのでこの点を考えてみる。疎明資料（乙第六号証の二）によれば、白樺通りの自動車類の交通量は、昭和五〇年二月現在で一二時間あたり六七〇〇台余であり、白樺通り拡幅工事の施行前であつた昭和四六年当時と比較すると相当大幅に増加していることが認められるが、これには白樺通りの拡幅工事が前認定のように一部実施されたことが一つの重要な原因となつているものと考えられる。今後、右拡幅工事が一七条通りとの交差点以西の方に進められ、それが逐次完成していけば、それにつれて白樺通りの車輌交通量は、たとえＪ旧校地沿いの前記東西約二六〇メートル区間の南側の拡幅工事がなされなくとも、益々増加していくものと思われる。しかし右の白樺通り車輛交通量の増加は、Ｊ校地沿いの前記の東西約二六〇メートル区間の南側の拡幅工事がなされることに因つて生ずるところの車輛交通量の増加でないことは明らかであり、従つてそれは本件係争地帯を抗告人の所有に帰せしめる前提となつた本件換地処分と因果関係のある車輛交通量の増加ということはできない。Ｊ校地沿いの前記の東西約二六〇メートルの区間の南側の拡幅工事がなされることに因つて白樺通りの車輛交通量が増加するか否かは、右区間の南側の拡幅工事がなされないことに因つて白樺通りの車輛交通量の増加が阻止されているか否 西約二六〇メートルの区間の南側の拡幅工事がなされることに因つて白樺通りの車輛交通量が増加するか否かは、右区間の南側の拡幅工事がなされないことに因つて白樺通りの車輛交通量の増加が阻止されているか否かによつてこれを知りうるものというべきであるが、疎明資料（甲第一二号証の一ないし七、第四六号証の一ないし一六、乙第九号証の三の一ないし八）によつて窺われる白樺通りの車輛通行の状況からすれば、現在Ｊ旧校地沿いの前記の東西約二六〇メートルの区間の南側の拡幅工事がなされていないことが白樺通りの車輛交通に及ぼしている影響は、右区間の東西の両端の付近において通行車輛の流れを或る程度阻害してはいるが、既に完成している右区間の北側が完全な二車線であるため車輛交通量そのものにはさしたる消長を生ぜしめてはいないものと一応認められ、将来白樺通りが一七条通りとの交差点以西において拡幅されていつたとしても、Ｊ旧校地沿いの前記の東西約二六〇メートルの区間の南側の拡幅工事がなされないでいることは、白樺通りの車輌交通の流れに渋滞を生ぜしめることになる虞はあるが、それが果して白樺通りの車輛交通量そのものの増加を阻止する要因となるかは多分に疑問である。 車線であるため車輛交通量そのものにはさしたる消長を生ぜしめてはいないものと一応認められ、将来白樺通りが一七条通りとの交差点以西において拡幅されていつたとしても、Ｊ旧校地沿いの前記の東西約二六〇メートルの区間の南側の拡幅工事がなされないでいることは、白樺通りの車輌交通の流れに渋滞を生ぜしめることになる虞はあるが、それが果して白樺通りの車輛交通量そのものの増加を阻止する要因となるかは多分に疑問である。それゆえ、Ｊ校地沿いの前記の東西約二六〇メートル区間の南側の拡幅工事がなされることに因つて生ずる白樺通りの車輛交通量の増加、即ち本件換地処分と因果関係のある車輛交通量の増加は、仮令それがあるにせよ、さしたる量ではないものと推認せざるを得す、それがいか程になるかについてはこれを認めるに足りる疎明資料はないと言わざるを得ない。前叙のとおり、前記の約二六〇メートルに亘る区間の南側の拡幅工事がなされることに因つて生ずる白樺通りの車輛通行量の増加はさしたるものとは認め得ないのであるから、右車輛通行量の増加に因つて生ずる車輛騒音の増加も亦さ 前記の約二六〇メートルに亘る区間の南側の拡幅工事がなされることに因つて生ずる白樺通りの車輛通行量の増加はさしたるものとは認め得ないのであるから、右車輛通行量の増加に因つて生ずる車輛騒音の増加も亦さしたるものと認め得ないことは当然であり、また疎明資料（甲第四三号証）によれば、一般の市街地においては、道路から五〇メートル位までの範囲内では自動車騒音の及ぶ影響力は道路からの距離いかんによつて変わることは殆んどないものであることが認められるところ、Ｊの校地に沿つた白樺通りの前記の東西約二六〇メートルに亘る区間の南側の拡幅工事がなされてそれが完成しても、既に認定のように、白樺通り南側車道の南限線は、歩車道の区別のない旧白樺通りの南限線よりも約一・四五メートル（南側車道南側車線の南限線についてみれば、旧白樺通りの南限線の僅か約〇・二〇メートル）南方に寄ることになるだけなので、白樺通り車道とＪ校舎群との間隔－－右拡幅工事がなされた場合のそれが、右校舎群の大部分の場所において約三七・二五メートル前後となることは前認定したところから明らかである－－は僅かに縮少するだけであり、従つてそのことに因る白樺通り車輛騒音のＪに及ぼす影響の増加は僅かなものと考えられる。Ｊの旧校地沿いの白樺通りの前記の東西約二六〇メートルに亘る区間の南側の拡幅工事がなされても、白樺通りと校舎との間には、前述のような経緯で旧校地の本件係争地帯から移植されたものを含めて相当数の白樺等が白樺通りに沿つて（但し校門付近を除く）植樹されたままに残り、この樹木帯が依然として白樺通りを通行する車輛による騒音のＪに対する影響をかなり緩衝するものと考えられる。 す影響の増加は僅かなものと考えられる。Ｊの旧校地沿いの白樺通りの前記の東西約二六〇メートルに亘る区間の南側の拡幅工事がなされても、白樺通りと校舎との間には、前述のような経緯で旧校地の本件係争地帯から移植されたものを含めて相当数の白樺等が白樺通りに沿つて（但し校門付近を除く）植樹されたままに残り、この樹木帯が依然として白樺通りを通行する車輛による騒音のＪに対する影響をかなり緩衝するものと考えられる。以上のとおりなので、Ｊ校地沿いの白樺通りの前記の東西約二六〇メートルに亘る区間の南側の拡幅工事がなされることに因る白樺通り通行車輛による騒音 る騒音のＪに対する影響をかなり緩衝するものと考えられる。以上のとおりなので、Ｊ校地沿いの白樺通りの前記の東西約二六〇メートルに亘る区間の南側の拡幅工事がなされることに因る白樺通り通行車輛による騒音のＪに対する影響は、さして大きなものと認めることはできず、校舎内に及ぶそれは、校舎を敢えて南方に移動させることをしなくとも適当な防音塀を設置するとか或いは校舎北側の窓を二重窓にするとかの適宜の処置を講ずることによつてこれを消去し得る程度のものと考えられる。念のために付言すれば、以上の説示は、あくまでも、本件換地処分と因果関係のある車輛騒音の増加、即ち白樺通りの前記の東西約二六〇メートルの区間の南側において本件係争地帯に拡幅工事がなされることに因つて生ずる車輛騒音の増加がＪにどんな影響を及ぼすかについて述べたものであつて、右区間の南側を含めて白樺通りが前記都市計画街路事業として予定の全域に亘つて前認定のとおりに拡幅されることに因つて生ずる車輛騒音の増加がＪにどんな影響を及ぼすかについて述べたものではない。白樺通りの前記の東西約二六〇メートルの区間の南側の拡幅工事がなされることに因つて生ずる車輛騒音の増加がＪに及ぼす影響は、右区間の南側を含めて白樺通りが前記都市計画街路事業として予定の全域に亘つて拡幅工事がなされることに因つて生ずる車輛騒音の増加がＪに及ぼす影響の一部にすぎないことは明白であり、後者のすべてが本件換地処分と因果関係に立つものではない。（２） 前認定のような事実関係によれば、Ｊ旧校地沿いの白樺通りの前記の東西約二六〇メートルの区間の南側拡幅工事がなされることに因る白樺通り通行車輛による震動の増加ないし右拡幅工事完成により白樺通り車道とＪ校舎群との間隔の縮少に因るＪに対する右震動の影響の増加がさほどに大きいものとは到底認め難い。 Ｊに及ぼす影響の一部にすぎないことは明白であり、後者のすべてが本件換地処分と因果関係に立つものではない。（２） 前認定のような事実関係によれば、Ｊ旧校地沿いの白樺通りの前記の東西約二六〇メートルの区間の南側拡幅工事がなされることに因る白樺通り通行車輛による震動の増加ないし右拡幅工事完成により白樺通り車道とＪ校舎群との間隔の縮少に因るＪに対する右震動の影響の増加がさほどに大きいものとは到底認め難い。（ 幅工事がなされることに因る白樺通り通行車輛による震動の増加ないし右拡幅工事完成により白樺通り車道とＪ校舎群との間隔の縮少に因るＪに対する右震動の影響の増加がさほどに大きいものとは到底認め難い。（３） Ｊ旧校地沿いの白樺通りの前記の東西約二六〇メートル区間の南側拡幅工事がなされることに因る白樺通り通行車輛の排気ガスの影響について言えば、右区間の南側拡幅工事がなされると、白樺通りの車輛交通の流れを阻害する要因が除去されることになるので、右流れの渋滞によつてより多く生ずる種類の排気ガスは却つて減少するものと考えられ、少くとも右区間の南側拡幅工事がなされることに因つてＪに及ぶ排気ガスの悪影響が全体として増加することになるものと認むべぎ疎明資料はない。（４） 白樺通りの前記区間の南側拡幅工事がなされることによつてＪに通学する生徒が交通事故に遭う危険性が高くなるものと認めるべき疎明資料もない。（５） ほかに、本件係争地帯か白樺通りの拡幅工事によつて道路となつてしまうことに因つてＪの学園としての教育環境が破壊されてしまうものと認められるような疎明資料はない。３ （１）本件換地処分によつて被抗告人らが失うことになる本件係争地帯は、白樺通りに面した東西約二六〇メートル、南北約七・七メートルの面積約二〇〇二平方メートルの部分であることは前認定のとおりであり、これはＪ旧校地総面積的五万七五八三平方メートルの約三パーセントに相当する。しかし本件換地処分によつて被抗告人らが失うことになる本件係争地帯は、旧白樺通りから本校舎玄関に至る本校舎前庭の入口付近をなすその中央部分のほかは、白樺等の樹木が生えていたところであつて（本件従前の土地の仮換地指定のあつた後、本件係争地帯にあつた白樺等が移植されて、本件係争地帯には現在は若干の雑木や灌木しかないことは前判示の 央部分のほかは、白樺等の樹木が生えていたところであつて（本件従前の土地の仮換地指定のあつた後、本件係争地帯にあつた白樺等が移植されて、本件係争地帯には現在は若干の雑木や灌木しかないことは前判示のとおりである。 分のほかは、白樺等の樹木が生えていたところであつて（本件従前の土地の仮換地指定のあつた後、本件係争地帯にあつた白樺等が移植されて、本件係争地帯には現在は若干の雑木や灌木しかないことは前判示の 央部分のほかは、白樺等の樹木が生えていたところであつて（本件従前の土地の仮換地指定のあつた後、本件係争地帯にあつた白樺等が移植されて、本件係争地帯には現在は若干の雑木や灌木しかないことは前判示のとおりである。）、学園としての景観を整えるために役立つていたところではあるが、本校舎その他Ｊとしての重要な建物や運動場のように学園として必須の教育施設の用地となつていたところではなく、また本件係争地帯が旧校地から失われても、そのこと自体に因つてＪの教育施設が分断されるとかその教育的機能が低下せざるを得ないとかの支障が生ずるものとは認められず、従つてそれに因つて学園としての教育環境が大きく害されることになるものとは認め難い。従つて被抗告人らが本件係争地帯を失うことに因つて被ることあるべき損害は、本件係争地帯が学校の校地一部であるという特殊性を考慮に入れても、なお、それは金銭賠償を受けることによつて受忍すべき性質のものということができる。被抗告人らが抗告人のした旧校地についての仮換地指定処分につき無効確認の訴を起こしながら、あくまでこれを追行することをせずに後日右訴を取下げてしまつたこと、また前記仮換地指定処分に基づく抗告人の強制処分につき抗告人との間に裁判上の和解ないし裁判外の合意をなし、内心不服ながらも、抗告人が本件係争地帯に在つた校門を移転したり、樹木を移植するのを平和裡に受忍したこと、その後抗告人に対して本件係争地帯に白樺通りの拡幅工事がなされることに因るＪ運営上の支障を訴えて、自動車騒音対策や換地処分によつて失うべき旧校地の代替地の提供や補償の方法やその額についての要求を述べて抗告人と折衝してきたことは前認定のとおりであるが、被抗告人Ｊの執つたこれら一連の所為は、旧校地の一部であつた本件係争地帯を失うことに因つて被抗告人Ｊの被ることある 方法やその額についての要求を述べて抗告人と折衝してきたことは前認定のとおりであるが、被抗告人Ｊの執つたこれら一連の所為は、旧校地の一部であつた本件係争地帯を失うことに因つて被抗告人Ｊの被ることあるべき損害が金銭賠前をもつて受忍すべきものと認めて差支ないことを裏付けるものと言つてもよいであろう。 Ｊの執つたこれら一連の所為は、旧校地の一部であつた本件係争地帯を失うことに因つて被抗告人Ｊの被ることある 方法やその額についての要求を述べて抗告人と折衝してきたことは前認定のとおりであるが、被抗告人Ｊの執つたこれら一連の所為は、旧校地の一部であつた本件係争地帯を失うことに因つて被抗告人Ｊの被ることあるべき損害が金銭賠前をもつて受忍すべきものと認めて差支ないことを裏付けるものと言つてもよいであろう。（２） 前に述べたとおり、Ｊの旧校地の換地の総面積は、約四万八二九五平方メートルであり、Ｊの生徒収容定員は九〇〇名（昭和五〇年五月現在における生徒数は四八六名）であり、従つて右生徒収容定員を前提とすると生徒一人当たり校地面積は、五三・六六平方メートル（右の生徒現在数を前提とすると生徒一人当たり校地面積は九九・三七平方メートル）となる。右の生徒一人当たり校地面積は、昭和二三年文部省令第一号高等学校設置基準第一七条、第二号表で定められている普通科・商業科高等学校の生徒一人当たり校地面積七〇平方メートル（これにつき、被抗告人らは、教育行政当局は、右第二号表所定の生徒一人当たり校地面積七〇平方メートルと生徒一人当たり運動場面積三〇平方メートルとの合計面積一〇〇平方メートルをもつて生徒一人当たり校地面積とする見解を執つているとし、右見解を正当なものと主張するものの如くであるが、右見解は第二号表の解釈としては採り難い。）を下回ることになり（右の生徒現在数を前提とすればそのようにならないことは明らかである。）、従つて本件換地処分も右の生徒一人当たり校地面積の減少に何ほどかは荷担していることになる。しかしながら右高等学校設置基準における生徒一人当たり校地面積は、高等学校を設置する場合の校地面積の基準であつて、それは必ずしも絶対的なものではなく、高等学校設置後において生徒一人当たり校地面積を右基準を下回ることになるように減少させることが絶対に許されないという趣 校を設置する場合の校地面積の基準であつて、それは必ずしも絶対的なものではなく、高等学校設置後において生徒一人当たり校地面積を右基準を下回ることになるように減少させることが絶対に許されないという趣旨を含むものでもなければ、また生徒一人当たり校地面積が減少して右基準を下回ることになればなんらかの行政上の処置を招くことになるというような性質のものでもない。 ように減少させることが絶対に許されないという趣 校を設置する場合の校地面積の基準であつて、それは必ずしも絶対的なものではなく、高等学校設置後において生徒一人当たり校地面積を右基準を下回ることになるように減少させることが絶対に許されないという趣旨を含むものでもなければ、また生徒一人当たり校地面積が減少して右基準を下回ることになればなんらかの行政上の処置を招くことになるというような性質のものでもない。従つて本件換地処分が、Ｊの生徒一人当たり校地面積が右高等学校設置基準所定のそれを下回ることこなるのに何ほどか荷担するとの一事によつて、直ちに前段で示した判断が妨げられるものではない。因みに疎明資料（乙第一三号証）によれば、帯広市内の市立又は私立の普通科高等学校の中にはその生徒一人当たり校地面積が、Ｊの旧校地の換地を校地面積と前提とし、且つ前示の収容定員を前提とした場合の生徒一人当たり校地面積よりも少いものが少くないことが認められるが、それら高等学校において生徒一人当たり校地面積が少いために教育上なんらかの支障を生じていることを窺わせるような疎明資料はない。（３） 被抗告人は、本件換地処分に因り、本件係争地帯が旧校地から削られるため、将来被抗告人Ｊが校舎を新築することや、旧校地を校地として大学を含めた一大学園をつくることができなくなるかのように主張するが、現生徒数が収容定員を大きく下回つているＪとして将来、現存の校舎のほかに新らたな別の校舎を新築する必要が生ずるか否か疑わしいのみならず、仮にそのような新校舎建築の必要が生じたとしても、本件係争地帯が旧校舎から削られたためにその建築が不可能になるものとは思われないし、大学の設置について言えば、仮に本件換地処分が行われなかつたとして、被抗告人Ｊが旧校地を校地として新らたに大学を設置することについて監督庁の認可を受けることができたであろうと認めら とは思われないし、大学の設置について言えば、仮に本件換地処分が行われなかつたとして、被抗告人Ｊが旧校地を校地として新らたに大学を設置することについて監督庁の認可を受けることができたであろうと認められるような疎明資料はないから、本件換地処分に因り本件係争地帯が旧校地から削られることに因つて、被抗告人Ｊが、旧校地を校地として大学を設置することないし大学を含めた一大学園をつくることができなくなる旨の被抗告人らの右主張はこれを認め難い。 いて言えば、仮に本件換地処分が行われなかつたとして、被抗告人Ｊが旧校地を校地として新らたに大学を設置することについて監督庁の認可を受けることができたであろうと認められるような疎明資料はないから、本件換地処分に因り本件係争地帯が旧校地から削られることに因つて、被抗告人Ｊが、旧校地を校地として大学を設置することないし大学を含めた一大学園をつくることができなくなる旨の被抗告人らの右主張はこれを認め難い。（４） ほかに本件換地処分ないしＪ旧校地の換地処分がなされたことに因つて被抗告人Ｊの将来における教育計画の構想が実現を阻まれ、破壊されてしまうものと認められるような疎明資料はない。４ 北海道は、若し帯広市が本案訴訟で敗訴しその判決が確定したならば、白樺通りに沿つたＪの前示東西約二六〇メートル南北七・七メートルの土地即ち本件係争地帯を道道伸芽室東四丁目帯広線の道路拡幅用地としてこれを土地収用法によつて収用することを考えていることは前判示のとおりであるが、前認定の事実その他本件に顕われた疎面資料によれば、本案訴訟で若し帯広市敗訴の判決があつてそれが確定したときは、北海道が右思惑どおりに右土地を土地収用法によつて収用すべく試み、それによつて本件係争地帯が北海道に収用されてしまう蓋然性は相当高度に存するものと考えられる。若しそのような事態に立ち至れば被抗告人らとしては、金銭による補償をもつて満足するほかないことになることは言うまでもない。５ 以上説示した本件諸般の事情を総合勘案すると、本件換地処分によつて被抗告人らが本件係争地帯を失い、ここに白樺通りの拡幅が行われることに因つて被抗告人らが被る虞のある損害は、社会通念上、軽微なものないしは原状回復に代えて金銭賠償をもつて受忍すべきものとみるのが相当である。（四） 右 地帯を失い、ここに白樺通りの拡幅が行われることに因つて被抗告人らが被る虞のある損害は、社会通念上、軽微なものないしは原状回復に代えて金銭賠償をもつて受忍すべきものとみるのが相当である。（四） 右のとおりとすると、（一）で説示したところにより被抗告人らは、本件換地処分によつて回復することの困難な損害を被るに至るものとはなし難く、従つて本件換地処分に因つて回復の困難な損害を被る虞があることを前提として右損害を避けるため本件換地処分の効力を停止すべき緊急の必要があるとする被抗告人らの前記主張は、爾余の判断をなすまでもなく失当といわざるを得ない。 つて受忍すべきものとみるのが相当である。（四） 右のとおりとすると、（一）で説示したところにより被抗告人らは、本件換地処分によつて回復することの困難な損害を被るに至るものとはなし難く、従つて本件換地処分に因つて回復の困難な損害を被る虞があることを前提として右損害を避けるため本件換地処分の効力を停止すべき緊急の必要があるとする被抗告人らの前記主張は、爾余の判断をなすまでもなく失当といわざるを得ない。三よつて被抗告人らの本件各執行停止の申立は、その余の点につき判断するまでもなく失当として却下すべきであり、従つてこれと判断を異にする原決定は失当であるから、行政事件訴訟法第七条、民事訴訟法第四一四条、第三八六条に則つて原決定を取消したうえ、被抗告人らの本件各執行停止の申立を却下することとし、手続費用の負担につき、行政事件訴訟法第七条、民事訴訟法第九六条、第八九条、第九三条第一項但し書を適用して、主文のとおり決定する。昭和五一年一〇月二七日（裁判官宮崎富哉塩崎勤村田達生）別紙一抗告人の抗告理由第一本件換地処分に基づく白樺通りの拡幅工事によつて被抗告人らは、回復困難な損害を被るものではないから、その執行停止の必要はない。一被抗告人らは、本件換地処分にもとづく本件白樺通りの拡幅工事がなされることによつて被抗告人らには、（一） 学校用地の削減、白樺その他樹木の伐採、食堂、寄宿舎の移転などの損害を被ること。（二） 土地の形状が一変して従前の状態に回復することが不可能となること。（三） 交通量の増大に伴ない生徒が交通事故に遭遇する危険性が高くなること。（四） 交通量の増大に伴なう騒音によ を被ること。（二） 土地の形状が一変して従前の状態に回復することが不可能となること。（三） 交通量の増大に伴ない生徒が交通事故に遭遇する危険性が高くなること。（四） 交通量の増大に伴なう騒音によつて授業に影響が出てくること。（五） 交通量の増大に伴なう排気ガスにより生徒の健康に悪影響が出てくること。等々の学校経営にとつて回復困難な損害が生じるから本件換地処分の効力を停止する必要性があると主張する。しかし本件換地処分にもとづく本件白樺通りの拡幅工事がなされたとしても被抗告人らには被抗告人らが主張するような「回復困難な損害」が生じることはないから、本件換地処分の効力を停止する必要性は全くない。前記（一）について被抗告人らは本件換地処分によつて被抗告人学校法人Ｊ（以下単にＪという）の校地総面積五七、五八一・四二平方メートルのうち約八分の一に当る七、四五七・〇二八平方メートルの校地面積が削減され、高等学校設置基準に定める生徒一人当りの校地面積を大はばに下まわることになるから本件換地処分は被抗告人らの学校運営に本質的な影響を与えると主張する。 ら、本件換地処分の効力を停止する必要性は全くない。前記（一）について被抗告人らは本件換地処分によつて被抗告人学校法人Ｊ（以下単にＪという）の校地総面積五七、五八一・四二平方メートルのうち約八分の一に当る七、四五七・〇二八平方メートルの校地面積が削減され、高等学校設置基準に定める生徒一人当りの校地面積を大はばに下まわることになるから本件換地処分は被抗告人らの学校運営に本質的な影響を与えると主張する。しかし右主張は単に校地面積が数量的に減少するというのみで校地面積が減少することによつて具体的に白樺学歯の学校運営こどのような影響が出てくるかという実質的な理由つけは全くなされていない。Ｊの従前の土地の使用状況、換地処分によつて減少する土地のＪ校地内に占める位置、Ｊの現在の生徒数、能高校の校地面積との比較等を考慮するとき本件換地処分によつてもＪの学校運営には何ら実質的な影響は出てこない。すなわちＪの校地内には学校運営とは全く無関係な被抗告人Ａ個人の住宅があつたり、保留地に指定された校地部分は全く利用されずに放置されてグランドとしても利用されていないなどＪはその校地を学校運営のために必ずしも十全に利用し 学校運営とは全く無関係な被抗告人Ａ個人の住宅があつたり、保留地に指定された校地部分は全く利用されずに放置されてグランドとしても利用されていないなどＪはその校地を学校運営のために必ずしも十全に利用していなかつた。そして本件換地処分によつて現実に減少したＪの校地部分は、従前の校地のいわば外郭部分であり従前その部分には樹木が植られており、現実の用には供されていなかつた部分である。Ｊ校則によればその生徒数は九〇〇名と定められてはいるが現在の生徒数はその二分の一強の四八六名であり、生徒一人当りの校地面積は換地処分後において九九・三七平方メートルとなり帯広市内の他高校の生徒一人当りの校地面積と比較すると約二倍強となる。被抗告人らは本件換地処分によつてＪの生徒一人当りの校地面積は高等学校設置基準に定める基準を大はばに下まわると主張するが、右基準を満足させる校地を有する高校は皆無といつてよく被抗告人らの主張は全くの形式論にすぎない。さらに昭和四五年五月末にＪ校地内にある食堂の解体、バツクネツト、自転車置場、学生寮、門柱の移転、樹木の伐採移植などの工事が行なわれたが、これは抗告人と被抗告人らの確認書にもとづき抗告人あるいは被抗告人ら自らが行なつたものであり抗告人が強制的になしたものではない。 に定める基準を大はばに下まわると主張するが、右基準を満足させる校地を有する高校は皆無といつてよく被抗告人らの主張は全くの形式論にすぎない。さらに昭和四五年五月末にＪ校地内にある食堂の解体、バツクネツト、自転車置場、学生寮、門柱の移転、樹木の伐採移植などの工事が行なわれたが、これは抗告人と被抗告人らの確認書にもとづき抗告人あるいは被抗告人ら自らが行なつたものであり抗告人が強制的になしたものではない。そして保留地に指定された校地部分についてもＪに優先的に売却する旨の合意があるからＪはこの部分の校地を確保できるし、校地の外郭には従前と同様樹木が移植又は植樹されているから、その環境においても本件換地処分前と何ら実質的に異なるところはない。従つて被抗告人らの前記（一）の主張は全く理由がない。前記（二）について被抗告人らは本件換地処分にもとづく本件白樺通りの拡幅工事によつて土地の形状が一変して原状回復が不可能となると主張する。しかし前述のとおり被抗告人らは抗告 の主張は全く理由がない。前記（二）について被抗告人らは本件換地処分にもとづく本件白樺通りの拡幅工事によつて土地の形状が一変して原状回復が不可能となると主張する。しかし前述のとおり被抗告人らは抗告人との確認書にもとづき食堂の解体、バツクネツト、自転車置場、学生寮、門柱の移転、樹木の伐採移植など行ない、あるいは抗告人が行なうのを認容しており、現在ではすでに校地の外郭のうち南、西、東の部分には本件換地処分にもとづく換地面積に従つて植樹されており校地から減少した部分についても非舗装道路として現実の用に供されているなど本件換地処分に従つた事業状態が形成されている。それにもかかわらず被抗告人らが現在に至つて本件拡幅工事部分についてのみ土地の形状が一変すると主張するのはいわば権利の濫用ともいうべき行為である。従つて被抗告人らの前記（二）の主張は全く理由がない。前記（三）、（四）、（五）について被抗告人らは本件換地処分にもとづく本件白樺通りの拡幅工事によつて交通量が増大しそれによつて生徒が交通事故に遭遇する危険性が高くなること、騒音による将来への影響、排気ガスによる生徒の健康への影響等の回復困難な損害が生じると主張する。しかしＪの生徒は一五才から一八才の交通常識についてはいわば成人と同視しうる高学年の者であり、交通安全については十分自己規制力を有しているから本件白樺通りが拡幅されることにより直ちにＪの生徒が交通事故に遭遇する危険性が高くなるとはいえない。 量が増大しそれによつて生徒が交通事故に遭遇する危険性が高くなること、騒音による将来への影響、排気ガスによる生徒の健康への影響等の回復困難な損害が生じると主張する。しかしＪの生徒は一五才から一八才の交通常識についてはいわば成人と同視しうる高学年の者であり、交通安全については十分自己規制力を有しているから本件白樺通りが拡幅されることにより直ちにＪの生徒が交通事故に遭遇する危険性が高くなるとはいえない。騒音についてもＪの校舎と白樺通りの間は約三一メートル離れておりその間には樹木が植樹されるため緩衝地帯となるべきものがあり、本件拡幅工事によつて従前の校地にくい込む車道部分はわずか一・四五メートルにすぎないから、本件拡幅工事によつても従前よりも急激に騒音が高くなることもない。さらに校地を囲む南、 となるべきものがあり、本件拡幅工事によつて従前の校地にくい込む車道部分はわずか一・四五メートルにすぎないから、本件拡幅工事によつても従前よりも急激に騒音が高くなることもない。さらに校地を囲む南、西、東の各道路も交通量の少ない日常道路であるから騒音が生ずる恐れもない。さらに帯広市内の他高校の中には校舎と道路との距離、道路の幅員、交通量などからみて騒音に関する条件がＪのそれよりもはるかに悪条件である高校もあるが、それらの高校において自動車騒音により授業に悪影響が出ている形跡もないから本件拡幅工事にともなつて発生するであろう自動車騒音によつてＪの授業が妨げられることはない。排気ガスが人体に悪影響を及ぼすためには長期間に亘つて継続してその影響下にいることが必要であるが、授業時間、授業期間および学校が日常生活を営む場所でないことなどを考慮するときＪの生徒が排気ガスによつて被る影響は皆無であると考えるべきであるし、被抗告人らの主張するところは排気ガスの将来的長期的な人体への影響であり現実的な問題ではないから緊急性を必要とする執行停止の理由とはなり得ない。むしろ排気ガスによつて直接的に影響を被るであろう付近住民は本件拡幅工事の早期実現を切望してさえいるのである。二原決定は本件が被抗告人らに対し、回復困難な損害を与え、これを避けるための緊急な必要性があると認定するが、被抗告人らは、本件区画整理事業が段階的に進行し完結するものであつて、仮換地指定処分の時点において既に現在の状況が現出すべきことを了知しつつもこれに対しては何ら法律上の不服申立をなさず該地上の物件を任意に移転ないし除去していながら、本件事業の最終段階に至り本件係争部分を除く他の地域が住民の承認の下で平穏に終結せんとする時点において、にわかに異を唱え、その間における事実上の不満表明も終局 認定するが、被抗告人らは、本件区画整理事業が段階的に進行し完結するものであつて、仮換地指定処分の時点において既に現在の状況が現出すべきことを了知しつつもこれに対しては何ら法律上の不服申立をなさず該地上の物件を任意に移転ないし除去していながら、本件事業の最終段階に至り本件係争部分を除く他の地域が住民の承認の下で平穏に終結せんとする時点において、にわかに異を唱え、その間における事実上の不満表明も終局 物件を任意に移転ないし除去していながら、本件事業の最終段階に至り本件係争部分を除く他の地域が住民の承認の下で平穏に終結せんとする時点において、にわかに異を唱え、その間における事実上の不満表明も終局的には法外な金銭賠償を求めるものであることや、本件白樺通りの道路用地として換地された部分は校舎の前庭であつて、学校経営上或は学生に対する教育上不可欠なものではないことからすれば、仮に本案訴訟において原告（被抗告人）らが勝訴するも原状回復なしに損害を回復できないものではない。加えて、本件白樺通りは、帯広市都市計画において、適法に確定された都市計画街路なのであるから、本案訴訟において本件区画整理事業において、右白樺通りの道路用地を取得したことが違法として、換地処分が取消されたとするならば、その東及び西に接続する道路及びその北側部分が築造されている現在、最終的には、土地収用の手続によつて金銭的補償の下の用地取得が予定されるのであるから、結局該土地の道路用地化は避けられず、金銭的補償によつて解決される結果となるのであるから、現在該土地に対して現在なされようとする道路拡幅工事（施工者北海道）及び下水道管埋設工事（施工者帯広市）を中止せしめる必要性はないことに帰着する。第二本件換地処分の効力が停止されると公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがある。一本件換地処分にもとづく本件白樺通りの拡幅工事が中断されることによつて三万人以上の附近住民の汚水処理が不可能となり、その衛生的な生活に重大な影響が出てくる。抗告人は水質公害防止、都市環境整備、公共用水域の保全という見地から公共下水道事業計画を策定し、昭和四七年から十勝川終未処理場（処理面積七六六・九ヘクタール、処理人口三万六、〇〇〇人）の建設に着手するとともに昭和五二年度の供用開始に向けて管渠等の工事 いう見地から公共下水道事業計画を策定し、昭和四七年から十勝川終未処理場（処理面積七六六・九ヘクタール、処理人口三万六、〇〇〇人）の建設に着手するとともに昭和五二年度の供用開始に向けて管渠等の工事を施行してきた。 地から公共下水道事業計画を策定し、昭和四七年から十勝川終未処理場（処理面積七六六・九ヘクタール、処理人口三万六、〇〇〇人）の建設に着手するとともに昭和五二年度の供用開始に向けて管渠等の工事 いう見地から公共下水道事業計画を策定し、昭和四七年から十勝川終未処理場（処理面積七六六・九ヘクタール、処理人口三万六、〇〇〇人）の建設に着手するとともに昭和五二年度の供用開始に向けて管渠等の工事を施行してきた。右計画においては十勝川汚水一号幹線は白樺通りに沿つて施設されるところ、白樺通りは都市計画街路であるため道路法にもとづき下水道工事は地下埋設物として舗装先行工事として行なうべく義務づけられている。ところが本件白樺通りの拡幅工事が中断されているため本件白樺通り部分のみが未だに下水道工事に着手することすらできないでいる。そのため処理区内の大部分の下水道工事が終了しているにもかかわらず下水道法により認可を受けた施行年度に大はばな遅れが出るとともに昭和五二年度の供用開始にはとうてい間に合わず、被抗告人ら数名の者のための本件換地処分の効力停止のため三万人以上の附近住民の衛生的生活が害され、急務である水質公害防止施設の完備が遅れるとともにすでに出来上がつている施設が全く遊休化する結果が生じる。又、右事業が国庫補助（六〇パーセント）事業であるところから、当該年度において補助対象とされた事業部分に対して、工事施工がなされず予算不執行の事態が生ずれば、少くとも翌年度以降における国庫補助金の削減は不可避となり、その結果として当然に事業完成の遷延が生じ、しかもそれがどの程度遷延することになるか予想し得ない状態に陥るのであつて、かかる事態は、右事業の目的である市民衛生における生活環境に重大な影響を及ぼすばかりか、既設完成部分の遊休化は、市民或は国民の血税の無駄遣いを結果することとなるのである。二本件換地処分にもとづく本件白樺通りの拡幅工事が中断されることによつて付近住民と通過車輛の交通安全に重大な支障を生じている。本件白樺通りは従前から帯広市の幹線 遣いを結果することとなるのである。二本件換地処分にもとづく本件白樺通りの拡幅工事が中断されることによつて付近住民と通過車輛の交通安全に重大な支障を生じている。本件白樺通りは従前から帯広市の幹線道路として重要な役割を果していたところ、近時の通行車量の増大にともない昭和四六年から道路の拡幅整備を行なつており、現在では西五条通りと一五条通りを結ぶ新緑通り、新縁通りと白樺通りを結ぶ一五条通り、一五条通りと弥生通りを結ぶ白樺通りが本件拡幅工事部分を除いていずれも舗装拡幅工事が完了している。 断されることによつて付近住民と通過車輛の交通安全に重大な支障を生じている。本件白樺通りは従前から帯広市の幹線道路として重要な役割を果していたところ、近時の通行車量の増大にともない昭和四六年から道路の拡幅整備を行なつており、現在では西五条通りと一五条通りを結ぶ新緑通り、新縁通りと白樺通りを結ぶ一五条通り、一五条通りと弥生通りを結ぶ白樺通りが本件拡幅工事部分を除いていずれも舗装拡幅工事が完了している。しかし本件白樺通り部分のみが未完成であるため片側二車線の白樺通りが本件部分になつて急に片側一車線になり通過車輛および付近住民は変則交通を余義なくされて、現実に通過車輛が渋滞したり、接触事故などを起こしている。又前記下水道に関して述べたと同様に、完成部分の遊休化及び予算執行上の問題が生ずる。さらに本件白樺通り部分の付近には小学校、公園、団地等があるが、右部分に通過車輛が集中するため幼児の交通事故発生の危険性が極めて高い。付近住民も本件白樺通りの拡幅工事早期完成を切望しているため（乙第八号証）、抗告人としては市民の交通安全を確保するためにも本件拡幅工事を早急に完成しなければならない。なお、被抗告人らは、現在拡幅工事が一五条通り以西のみになされていることを非難するものと思われるが、これは白樺通りの内この区間が道道であり一五条通り以東は市道となつているためであつて、抗告人としても一五条通り以東については、昭和五一年度から順次拡幅工事を実施する計画である。三本件換地処分の執行の停止は抗告人の都市計画事業に重大な影響を与える。抗告人は都市計画にもとづき現在まで駅前地区等四二地区の区画整理を施行し現在八地区の区画整理を施行中であり将来五地区の区画整理を予定していると の執行の停止は抗告人の都市計画事業に重大な影響を与える。抗告人は都市計画にもとづき現在まで駅前地区等四二地区の区画整理を施行し現在八地区の区画整理を施行中であり将来五地区の区画整理を予定しているところ、これらの区画整理は一連の事業計画のもとになされているものであるから、本件換地処分の効力が停止されることによりすでに換地上に形成された右地区内の被抗告人らを除く住民の法律関係および公共施設設置等の事実状態を一挙に覆滅しさる結果となるばかりでなく、白樺通りの拡幅を前提としてなされる第一地区、第二地区、駅前地区、啓西地区等の白樺通り沿線の区画整理事業自体にも重大な影響を与えることになり、帯広市の都市計画自体が完成しない結果となる。 計画のもとになされているものであるから、本件換地処分の効力が停止されることによりすでに換地上に形成された右地区内の被抗告人らを除く住民の法律関係および公共施設設置等の事実状態を一挙に覆滅しさる結果となるばかりでなく、白樺通りの拡幅を前提としてなされる第一地区、第二地区、駅前地区、啓西地区等の白樺通り沿線の区画整理事業自体にも重大な影響を与えることになり、帯広市の都市計画自体が完成しない結果となる。第三本件換地処分は適法なものであつて、その取消を求める被抗告人らの本案請求は理由のないものである。従つて本件執行停止の申立は本案について理由がないとみえるときにあたるものである。一被抗告人が本件換地処分が取消されるべきであるとする理由は、つまるところ次の三点に要約される。（一） 本件土地区画整理事業計画の中における白樺通り拡幅計画は、土地区画整理法（以下法という）の目的を逸脱したものであるから、白樺通り拡幅のためになされた本件換地処分も違法である。（二） 被抗告人らの従前の土地と本件換地処分によつて被抗告人らが受けるであろう土地とを比較したとき、地積・環境の面において異なり、法第八九条第一項の換地照応の原則に違反するから、本件換地処分は違法である。（三） 本件換地処分は、被抗告人らに対して、減歩に見合う対価が支払われていないから、法第九四条・同第一〇九条に違反する。しかしながら、被抗告人らの右の主張は、本件土地区画整理事業の実態を全く理解していない誤つた主張というべきである。二すなわち、（一） 土地区 ていないから、法第九四条・同第一〇九条に違反する。しかしながら、被抗告人らの右の主張は、本件土地区画整理事業の実態を全く理解していない誤つた主張というべきである。二すなわち、（一） 土地区画整理事業は都市計画区域内の土地について公共施設の整備改善と宅地の利用の増進をはかり、もつて将来における健全な市街地の造成をはかることを目的としてなされるものであるから、その中でなされた公共施設の設置が必要性を有するか否かは、現在の事実関係のみをもとにして判断することは出来ず、将来における生活圏の拡大方向をも考慮に入れて判断されるべきものである。そうすると白樺通りの拡幅計画は、すでに昭和三八年六月の都市計画の街路計画の中で明らかにされていたものであり、さらにこの拡幅によつて周囲の宅地の利用が増進されることは明らかであるから、被抗告人らの白樺通りの拡幅は必要性がなく、本来土地収用手続によつてなされるべきである旨の主張は全く理由がない。 のみをもとにして判断することは出来ず、将来における生活圏の拡大方向をも考慮に入れて判断されるべきものである。そうすると白樺通りの拡幅計画は、すでに昭和三八年六月の都市計画の街路計画の中で明らかにされていたものであり、さらにこの拡幅によつて周囲の宅地の利用が増進されることは明らかであるから、被抗告人らの白樺通りの拡幅は必要性がなく、本来土地収用手続によつてなされるべきである旨の主張は全く理由がない。この点について、また被抗告人らは、白樺通りの拡幅は、本件換地処分とともに総合的な事業計画の中の一つの表われであるという点を見過ごして、位置的な関係からのみとらえて、本件換地処分は、白樺通り拡幅のためになされたものであると短絡的に結びつけるという誤解を犯しているのである。（二） 指定された換地が従前の土地と比較して地積・環境等の面において多少照応しないところがあるとしても、それは土地区画整理事業が本質的にも技術的にも予想するところであり、法第八九条第一項の諸要素を総合的に勘案して著しく条件が異なり、かつ合理的な理由なしに近隣の者に比べて著しく不利益な処分をしたときでないかぎり、換地処分は法第八九条第一項に違反しない。本件換地処分は、ほぼ原地換地であり、換地について区画整理完成の時点において想定される状況と従前の土地 の者に比べて著しく不利益な処分をしたときでないかぎり、換地処分は法第八九条第一項に違反しない。本件換地処分は、ほぼ原地換地であり、換地について区画整理完成の時点において想定される状況と従前の土地の区画整理開始前の状況とを比較しても、その環境利用状況等において顕著な変化はないと考えられるし、減歩率も近隣の者と比較して被抗告人らを著しく不利益に扱つた事実もないから、被抗告人らの本件換地処分が法第八九条第一項の換地照応の原則に反する旨の主張は全く理由がない。（三） 法は、減歩そのものについて損失補償を予定していない。それに土地区画整理事業によつて公共施設施設が整備改善され、宅地が整然と区画されることによりかえつて単位当りの利用価値は換地の方が従前の土地より増進するため、減歩による損失は通常生じないからである。しかし換地処分によつて具体的に生じた関係者間の不均衡は清算金で、土地区画整理事業施行後の宅地の価額の総額が、施行前の宅地の価額の総額より減少した場合には減価補償金で償うしくみになつている以上、土地区画整理事業自体が憲法第二九条三項には違反しないのである（参照最判昭三二、一二、二五、民集一一、一四、二四二三）。 の利用価値は換地の方が従前の土地より増進するため、減歩による損失は通常生じないからである。しかし換地処分によつて具体的に生じた関係者間の不均衡は清算金で、土地区画整理事業施行後の宅地の価額の総額が、施行前の宅地の価額の総額より減少した場合には減価補償金で償うしくみになつている以上、土地区画整理事業自体が憲法第二九条三項には違反しないのである（参照最判昭三二、一二、二五、民集一一、一四、二四二三）。被抗告人らは本件換地処分が憲法第二九条第三項に違反する旨主張するが、それはつまるところ法第九四条、同第一〇九条違反を云々しているにすぎない。本件換地処分においては清算金は徴収、交付されており、減価補償金についてはその適用をすべき場合に当らないから交付されていないが、これらの適用の有無は行政庁の専権に属する行政処分であるから（横浜地判昭四一、一〇、二〇、行政裁判例集一七、一〇、一一七二）、本件換地処分には被抗告人らがいう違法はない。以上の被抗告人らが本件換地処分が取消されるべきであると主張するところの理由はすべて当らない。三百 、一〇、二〇、行政裁判例集一七、一〇、一一七二）、本件換地処分には被抗告人らがいう違法はない。以上の被抗告人らが本件換地処分が取消されるべきであると主張するところの理由はすべて当らない。三百歩譲つてもし仮に本件換地処分に被抗告人らが主張するような違法な点があつたとしても、右処分を取消すことによつて、抗告人は換地計画全体の修正を余儀なくされるばかりでなく、すでに換地上に形成された多数の第三者間に生じた法律関係、および公共施設設置等の事実状態をも一挙に覆滅しさることにもなり、他面違法な換地処分を受けた被抗告人らの損害は、学校経営の面においていずれも本質的なものとはいえず、金銭的賠償の方法によつて十分填補されうるものと認められるから、被抗告人らの本件換地処分取消訴訟は行政事件訴訟法第三一条第一項によつて棄却されるべきである（参照長崎地判昭四三、四、三〇、行政裁判例集一九、四、八二三）。つて被抗告人らの本件換地処分が取消されることを前提とした執行停止の申立は何ら理由がなく却下されるべきである。別紙二被抗告人らが本件抗告の棄却を求める理由第一本件換地処分の効力を生じたままにしておくと、白樺通りの拡幅工事がなされることは必至であるが、白樺通りが拡幅されることによつて被抗告人らＪ側は回復しがたい損害を被るので、被抗告人らとしては、これを避けるため、本件換地処分の効力の停止をしてもらう緊急の必要がある。 本件換地処分が取消されることを前提とした執行停止の申立は何ら理由がなく却下されるべきである。別紙二被抗告人らが本件抗告の棄却を求める理由第一本件換地処分の効力を生じたままにしておくと、白樺通りの拡幅工事がなされることは必至であるが、白樺通りが拡幅されることによつて被抗告人らＪ側は回復しがたい損害を被るので、被抗告人らとしては、これを避けるため、本件換地処分の効力の停止をしてもらう緊急の必要がある。一はじめに白樺通りの拡幅に伴つて、学園用地が大幅に削減されるものである。現状は大量の白樺の木が植えられているために、かろうじて車の公害から学校環境を守つているのであるが、これらが一切除去されてしまうと学校は車の公害から守るべき何もなく、裸同然となるものである。そのうえ道路の拡幅に伴つて車の交通量は激増することにならざるをえないから、拡幅 境を守つているのであるが、これらが一切除去されてしまうと学校は車の公害から守るべき何もなく、裸同然となるものである。そのうえ道路の拡幅に伴つて車の交通量は激増することにならざるをえないから、拡幅によつて学校側が被る損害は極めて大きいものである。二車の被害の実態と問題点道路が拡幅されることによつて学校が被る損失は二つある。その一は車の公害であり、他の一は校地縮滅による学校側の教育計画の破壊である。この二つは教育環境の破壊という点で共通性をもつものである。車の交通量の増加に伴つて、騒音、振動、排気ガス、交通事故の激増化がある。（一） 騒音による影響 １ 騒音による被害は（１）精神的被害と（２）身体的被害がある。（１）には会話妨害、睡眠妨害、病気療養の支障、勉学意欲の減退があり、（２）には難聴耳鳴、頭痛、目まい、食欲不振があり、これが学校では（１）、（２）が複合することによつて生徒の粗暴化、生徒減へとなるのである。２ 遂路の騒音は「ただ自動車のエンジン音だけでないことも注目すべきで、タイヤのきしむ音、道路のつなぎ目の破音、警笛、夜中に何度も走るパトカー、救急車のサイレン、いたるところで起る補修工事の音」がある。これらの被害は、老人、子供、病人にとつて違い、周辺の条件、受ける側の経験、感じ方の違いがある。３ 更に、これらの道路の騒音は地域差がないということがその特徴にあげられる。このことを車種別騒音で七メートルで具体的にいうと大型貨物車、大型バス、小型貨物車は平均七五～七九フオンである。 しむ音、道路のつなぎ目の破音、警笛、夜中に何度も走るパトカー、救急車のサイレン、いたるところで起る補修工事の音」がある。これらの被害は、老人、子供、病人にとつて違い、周辺の条件、受ける側の経験、感じ方の違いがある。３ 更に、これらの道路の騒音は地域差がないということがその特徴にあげられる。このことを車種別騒音で七メートルで具体的にいうと大型貨物車、大型バス、小型貨物車は平均七五～七九フオンである。本件道路は、国道のバイパス道路（幹線道路）であり、帯広の工業団地の商品等を運搬する必要から拡幅されるのであつて、車の車種は、大型貨物車が中心となり、近時の大型貨物車は、大型機械の運搬の必要から一〇トンを越える車、トレーラ、タンク・ローリーさえ出ている 工業団地の商品等を運搬する必要から拡幅されるのであつて、車の車種は、大型貨物車が中心となり、近時の大型貨物車は、大型機械の運搬の必要から一〇トンを越える車、トレーラ、タンク・ローリーさえ出ているのであるから、前述した車種別騒音をはるかに上廻ることは経験則上に容易に想像がつくものである。４ 更に本件の場合に重要なのは学園は、白樺通りの拡幅によつて、交通公害をうけ、新設の道路二ヶ所によつて、学園の周囲が全て道路になつたことである。拡幅だけでも大変な被害になるのに、周囲が新しく道路になることは著しく教育環境を騒音等によつて破壊されることである。白樺通りに限つてみても、教室と道路との至近距離は九メートルであり（この教室は木造である）、前述した車の騒音をまともにうけるのである。各種の調査によれば一般の市街地では道路から五〇メートルは騒音の影響力が変らないということであるから、Ｊの校舎は全て騒音の影響下にあることになるのであり、これから影響をうけない校舎は存在しないことになるのである。そのため窓を二重にしたり、換気扇を仮につけたとしても、授業や研究に支障をきたすことになるのであるから、これらの施設がない現状では、この被害は一層大きいものである。（二） 振動、排気ガス、交通事故 １ 振動による影響は、木造家屋の場合に、これが顕著である。排気ガスは道路から一〇〇メートル離れていてもその影響がほとんど変らずうけ、これがため、目、鼻、をおかされ、風邪やゼンソクになるという例が報告されている。２ また、道路が拡幅されることによつて交通量が激増して、これに伴ない車対車の事故は勿論、車対人（学園の生徒）の事故が発生する危険性が高くなる。 いものである。（二） 振動、排気ガス、交通事故 １ 振動による影響は、木造家屋の場合に、これが顕著である。排気ガスは道路から一〇〇メートル離れていてもその影響がほとんど変らずうけ、これがため、目、鼻、をおかされ、風邪やゼンソクになるという例が報告されている。２ また、道路が拡幅されることによつて交通量が激増して、これに伴ない車対車の事故は勿論、車対人（学園の生徒）の事故が発生する危険性が高くなる。（三） 現行法制との関係について １ 車の騒音については、現行法では、極めて不十分ながら騒音規制防止法があり、これの第四章 対車の事故は勿論、車対人（学園の生徒）の事故が発生する危険性が高くなる。（三） 現行法制との関係について １ 車の騒音については、現行法では、極めて不十分ながら騒音規制防止法があり、これの第四章に自動車騒音に係る許容限度等についてとあり、同法一七条一項が自動車騒音について規定している。同法一七条をうけて、「騒音規制法第一七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める命令」（昭和四六年六月二三日総理府、厚生省令第三号がある。また、騒音一般については「騒音に係る環境基準について」（昭和四六年五月二五日閣議決定）がある。更に近時の道路公害の状況を反映して、昭和四九年には「道路環境保全のための道路用地の取得及び管理に関する基準について」（建設省、都計発第四四号道政発第三〇号）が通達されている。この通達は「今後幹線道路の新設又は改築にあたつては、これによる」とあるのであり、右の「基準」によれば、本件の白樺通りもこれに含まれるのである。そして右「基準」は、幹線道路（この基準の幹線道路とは本件のような四車線を含む）の周辺における生活環境を保全するためには、その対策として植樹帯、しや音壁等を設置するよう義務づけているのである。本件では防音的効果をもつていた用地と白樺の木等を全て除去してしまうのであるからまさにこれに逆行することを行つているのである。２ また前記「騒音に係る環境基準について」では、黒地域（とくに静穏を要する地域）では、昼間は４５ホン以下であり、道路に面する地域でも、５５ホン以下と定めているのである。その他の法令でも、病院、学校等、特に静穏を必要とする地域では、一般の基準とは異つて別扱いすることができるとしているものさえあるのである。３ このように騒音や環境を保全するための法令を概観してみても学校については、一定 いるのである。２ また前記「騒音に係る環境基準について」では、黒地域（とくに静穏を要する地域）では、昼間は４５ホン以下であり、道路に面する地域でも、５５ホン以下と定めているのである。その他の法令でも、病院、学校等、特に静穏を必要とする地域では、一般の基準とは異つて別扱いすることができるとしているものさえあるのである。３ このように騒音や環境を保全するための法令を概観してみても学校については、一定 学校等、特に静穏を必要とする地域では、一般の基準とは異つて別扱いすることができるとしているものさえあるのである。３ このように騒音や環境を保全するための法令を概観してみても学校については、一定空間を設けるとか、植樹帯、しや音壁等を設置するよう義務づけて、できるだけ環境を保全しようとしているのである。抗告人は、これらの法令に何一つ準拠せずに、むしろ植樹帯を積極的に除去しようということさえ行つているのである。これでは学校は、騒音に限つてみても、裸同然になつてしまつて、責任ある学校経営をできないといわねばならない。このような事態を回避するため全国の地方自治体等は私立学校等と積極的に話しあいをしてきて、これを現実に回避しているのである。４ 近時の公害に関する判例によれば「最善のまたは相当の防止措置を講じたか否かをもつて」責任の有無を決めるのは妥当ではなく、ましてその「被害が附近の住民の生命、身体というかけがえのない重大ななものであるとき」は、これを優先させるべきであろうという（津地裁四日市支部昭四七・七・二四）ことさえいつているのであるから、まして本件の場合は「最善」はおろか「相当の防止措置」さえ行つていないのであるから、一層その不合理性、違法性は大きいといわねばならない。前述した諸法令は、現状において極めて不備なものであるため、近時、これを厳しく規制し、騒音そのものを法的に規制したり、排気ガスの濃度等を規制しようと各種の立法がなされようとしていることは、社会経験上知られていることである。更に最近では、車の総量を規制し、騒音、排気ガスを規制しようとするのが広範な世論であるから、抗告人のように旧態然たる交通量の増加に伴なう道路の拡幅は原始的であるばかりでなく時代の流れに逆行さえしているのであり、将来の一定の時点にふりかえつてみた場合に無 うとするのが広範な世論であるから、抗告人のように旧態然たる交通量の増加に伴なう道路の拡幅は原始的であるばかりでなく時代の流れに逆行さえしているのであり、将来の一定の時点にふりかえつてみた場合に無駄な拡幅をやつたという良識ある世論からの批判を被ることにならざるをえないのである。 伴なう道路の拡幅は原始的であるばかりでなく時代の流れに逆行さえしているのであり、将来の一定の時点にふりかえつてみた場合に無 うとするのが広範な世論であるから、抗告人のように旧態然たる交通量の増加に伴なう道路の拡幅は原始的であるばかりでなく時代の流れに逆行さえしているのであり、将来の一定の時点にふりかえつてみた場合に無駄な拡幅をやつたという良識ある世論からの批判を被ることにならざるをえないのである。三校地縮減による教育計画の破壊（一） 学校施設は、生徒の教育環境という意義を担つており、潤沢な場所的余裕、樹木に囲まれた校舎、静粛な環境等は学校の生命をなすものであるから、学校は、右の要請をかなえうるだけの一定の地積を保有することが必要である。文部省が、高等学校設置基準（文部省令）一七条及び第二号表において、校地等の面積について各学校が遵守すべき一定の基準を定めているのも、このためである。これによれば、普通高校（白樺高校は普通高校である）の場合、校地については生徒一人当り七〇平方メートル、運動場三〇平方メートルとされている。そして、教育行政当局（たとえば北海道教育委員会十勝地方教育局）は、右の校地及び運動場面積は合算されるとの見解をとつているので、合計面積は、生徒一人当り一〇〇平方メートルとなる。これをＪについていえば、同校の生徒定数は九〇〇名と定められているので（同校校則）、基準面積は九〇、〇〇〇平方メートルとなり（仮に、前記設置基準が、運動場面積を校地面積に包摂されるものとして定めたとしても、六三、〇〇Ｃ平方メートルが必要とされる。）、すでに換地処分前（五七、五八一・四二平方メートル）においても右の基準を大幅に下廻わつているのである。それにもかかわらず、本件換地処分によつて、さらに七、四五七・二八平方メートルを減じられようとしているのである。したがつて、抗告人の、本件換他処分によるＪ用地の削減は、学校運営に本質的な影響を与えるものである。（二） 学園 処分によつて、さらに七、四五七・二八平方メートルを減じられようとしているのである。したがつて、抗告人の、本件換他処分によるＪ用地の削減は、学校運営に本質的な影響を与えるものである。（二） 学園側が道路用地として取得される部分は校舎の前庭であつて、学校経営上不可欠の場所である。道路用地として取得される場所が学校経営上決定的損失を被るからこそ被抗告人らは今日まで一〇年間にわたつて執拗に区画整理より除外してほしいと主張しつづけてきたのである。 メートルを減じられようとしているのである。したがつて、抗告人の、本件換他処分によるＪ用地の削減は、学校運営に本質的な影響を与えるものである。（二） 学園側が道路用地として取得される部分は校舎の前庭であつて、学校経営上不可欠の場所である。道路用地として取得される場所が学校経営上決定的損失を被るからこそ被抗告人らは今日まで一〇年間にわたつて執拗に区画整理より除外してほしいと主張しつづけてきたのである。学園が前庭部分を必要とするゆえんは、一つは道路の騒音等から学園を護るということであり、二つは学園の将来計画（例えば学級数の増加に伴なう校舎の新築や、学園は将来大学を含めた一大学園にする計画をもつているので、そのため、道路用地として前庭部分を南北八メートルも削られることは致命的損失を被る）に多大の影響をもたらすということである。その三つは、学園としては前庭部分を含めた教育環境の整備の問題があるのである。前庭の必要性は以上三つに尽きるものではないが、仮に、第一の騒音から学園を護るとする問題に限つてみても、前庭部分の一部が道路になるだけでなく、その道路が三〇メートルの道路で通過車輛をさばくためにあるのであるから交通量の増加に伴なう騒音が一層激しくなることは必定であり、学園が従来通りの静かさを維持するためには、校舎全体を大幅に南側に後退させるという犠牲が伴なうのである。四被抗告人らの被る損害の性質執行停止で問題とすべき回復しがたい重大な支障とは、取得されるべき土地が、本訴で勝訴した場合に原代に回復できるか否かに最大の問題があるのである。抗告人が学園につきつけてきた道路とされる前庭の部分の工事（道路拡幅工事と下水道工事）は、いつたんなされると事柄の性質からして、著しく回復困難なものである。それによつて被抗 大の問題があるのである。抗告人が学園につきつけてきた道路とされる前庭の部分の工事（道路拡幅工事と下水道工事）は、いつたんなされると事柄の性質からして、著しく回復困難なものである。それによつて被抗告人らが被る前記損害は、金銭的補償のみをもつてしては、到底償い得ないものであり、被抗告人らがこれを忍受すべき限りのものではない。五区画整理の経過等に対する反論抗告人は、「本件区画整理事業が段階的に進行し完結するものであつて、仮換地指定処分の時点において既に現在の状況が現出すべきことを了知しつつもこれに対して何ら法律上の不服申立をなさず該地上の物件を任意に移転ないし除去していながら、被抗告人らは、本件事業の最終段階に至り、本件係争部分を除く他の地域が住民の承認の下で平穏に終結せんとする時点においてにわかに異を唱え」と主張するが、右主張自体明白なる誤りである。 人は、「本件区画整理事業が段階的に進行し完結するものであつて、仮換地指定処分の時点において既に現在の状況が現出すべきことを了知しつつもこれに対して何ら法律上の不服申立をなさず該地上の物件を任意に移転ないし除去していながら、被抗告人らは、本件事業の最終段階に至り、本件係争部分を除く他の地域が住民の承認の下で平穏に終結せんとする時点においてにわかに異を唱え」と主張するが、右主張自体明白なる誤りである。被抗告人らは、本件区画整理の事業計画の段階から、換地処分に至るまで終始一貫して、本件区画整理から学校用地を除外してもらいたいと主張し、その旨をあらゆる機会あらゆる争訟方法を通じて、不服申立をなしてきているのである。また仮換地そのものに対しても、例えば、昭和四一年七月一日付で仮換地指定無効の訴（昭和四一年（行ウ）第八号）を起し、かつ同年一〇月二九日には右仮換地の執行停止の訴をなしているのである。更に、右仮換地指定処分に抗議して学園側が寮を立退かないことに対して、市当局は寮に居住していた高校生を相手にして昭和四四年八月二六日には釧路地裁帯広支部より仮処分決定（昭和四四年（ヨ）第六一〇号）を得たので、学園側はこれに対して特別事情に基く異議の申立をなしたりしているのであり、また市の寮の移転命令及び補償費決定処分には昭和四四年九月二二日道知事に審査請求をなすとともに、執行停止の申立もなしているので 園側はこれに対して特別事情に基く異議の申立をなしたりしているのであり、また市の寮の移転命令及び補償費決定処分には昭和四四年九月二二日道知事に審査請求をなすとともに、執行停止の申立もなしているのである。さらに昭和四五年一月八日には学園側は再審査請求をしているのである。昭和四五年三月には、帯広市は学生の寮からの立退きを求める断行の仮処分を申請したのであるが、裁判所の強い和解勧告があつて、同年四月一五日に和解ができたのであるが、市当局がこの和解条項を順守する態度をとらなかつたので、同年五月には和解無効確認の訴を学園側は起すということさえなしているのである。学園側が仮換地指定を争つて任意に寮の立退き等をしないので市当局は、同年五月二七日には橘弁護士、執行官を、同伴のうえ第一回の執行通達に学園側にきているのである。第二回の執行が同月三〇日に警官の警護の下でなされ、その通告にＤ部長以下がきた際に、学園側は強制執行による混乱を避けるためにやむをえず、寮や樹木、食堂等の仮換地執行に伴なう問題について確認書をとりかわしているのである。 とさえなしているのである。学園側が仮換地指定を争つて任意に寮の立退き等をしないので市当局は、同年五月二七日には橘弁護士、執行官を、同伴のうえ第一回の執行通達に学園側にきているのである。第二回の執行が同月三〇日に警官の警護の下でなされ、その通告にＤ部長以下がきた際に、学園側は強制執行による混乱を避けるためにやむをえず、寮や樹木、食堂等の仮換地執行に伴なう問題について確認書をとりかわしているのである。学園としては、最終問題の結着を、換地処分の取消訴訟という憲法二九条が問題となる訴訟として起すことになつた（昭和四五年九月）のであり、その訴訟が本件裁判である。以上の経過からして明きらかのように、学園側は仮換地の指定の問題に限つてみてもおよそ考えられる法律上の不服申立を全てなしているのであり、このように経過を事実に即してみれば、にわかに異を唱えるというのは明白な誤りであるのである。また抗告人は本件裁判で市が敗訴したとしても、土地収用法で用地取得するのであるから、結局は金銭の補償でカバーされるとしているが、これは本件裁判とは全く次元を異にする問題であり、抗告人の主張は本件土地区画整理が違法と判断されたとしても、土地収用でや 用法で用地取得するのであるから、結局は金銭の補償でカバーされるとしているが、これは本件裁判とは全く次元を異にする問題であり、抗告人の主張は本件土地区画整理が違法と判断されたとしても、土地収用でやるのだから、違法と判断しても無意味であるという驚くべき司法権軽視の発想に基づくもので、承服できるものではないのである。既に本訴で学園側が再三にわたつて主張しているように、学校のような公共的施設は法九五条の明文でも特別の定ができるようになつていること、及び学校は、一定の土地を現に使用しているという使用価値そのものが大事なのであつて、土地の交換価値に注目してなされる区画整理には本来的になじまないことを考えると、金銭で土地の滅失部分をカバーすればよいとする考え方は、根本的に誤りであるのである。第二抗告人の抗告理由第二に対する反論一抗告人は、本件執行停止は、「公共の福祉に重大な影響を及ぼす」旨を主張するが、抗告人の右の主張は、行訴法二五条一二項前段を根拠とするものと思われる。先ず右の規定については、以下の点が留意されるべきである。すなわち、右の規定は、執行停止の要件（その消極的要件）の一を定めたものであるが、この規定が意味をもつのは、「処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があるとき」（積極要件、同条二項）で、且つ「本案について理由がないとみえるとき」（いま一つの消極要件、同条三項後段）に当らない場合－すなわち本案における原告勝訴の可能性が否定できない場合に、「公共の福祉」を理由に執行停止を不許とする点にある。 の要件（その消極的要件）の一を定めたものであるが、この規定が意味をもつのは、「処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があるとき」（積極要件、同条二項）で、且つ「本案について理由がないとみえるとき」（いま一つの消極要件、同条三項後段）に当らない場合－すなわち本案における原告勝訴の可能性が否定できない場合に、「公共の福祉」を理由に執行停止を不許とする点にある。しかしながら、本来国民は、抗告訴訟の結果、当該処分が違法として取消され、あるいはその無効が確認された場合には、当該処分による損害を回復しうる地位にある。蓋し、裁判所による当該処分の違法ないし無効の かしながら、本来国民は、抗告訴訟の結果、当該処分が違法として取消され、あるいはその無効が確認された場合には、当該処分による損害を回復しうる地位にある。蓋し、裁判所による当該処分の違法ないし無効の判断は、当該処分が現行法秩序上その存在を許容しえないものであることを明らかにするものであるから、当該処分の諸効果もまた完全に否定され、当該処分が存在しないと同様の状況が現出されなければならないのはむしろ当然の事理だからである。そして訴訟係属中に、行政庁が当該処分を執行し、あるいは後続手続を続行、終結させてしまうと、国民が折角勝訴の判決をえても、処分による損害の回復が不能ないし困難となる事態を生ずることがあり、そうなれば抗告訴訟の意義が減殺されることを考慮し行訴法は、執行停止の制度を設けたわけである。そうだとすると、「回復困難な損害を避けるため緊急の必要」が存在し、且つ「本案について理由がないとみえるとき」に当らない以上、当然に執行停止が許容されるべきことになるのであり、これに制限を加える行訴法二五条三項前段の規定は、一例外の例外というベき規定一であるといわなければならない。したがつて、右の規定の適用は、きびしく限定されなければならず、この解釈適用をゆるやかに行うならば、執行停止の制度、ひいては抗告訴訟制度の意義を失わしめることになろう。そこで、右規定の解釈について言及すると、単に何等かの公益上の理由が存するというのみでは、右の要件を充足しないことはいうまでもない。この点については、右の要件と同条二項の要件とを相関的にとらえ、国民の側の損害と公益上の必要との比較衡量によつて決すべきであるとするのが一般であるが、但し、その比較衡量は、両者のいずれがより重要であるかを問う単純な比較衡量であつてはならない。 意義を失わしめることになろう。そこで、右規定の解釈について言及すると、単に何等かの公益上の理由が存するというのみでは、右の要件を充足しないことはいうまでもない。この点については、右の要件と同条二項の要件とを相関的にとらえ、国民の側の損害と公益上の必要との比較衡量によつて決すべきであるとするのが一般であるが、但し、その比較衡量は、両者のいずれがより重要であるかを問う単純な比較衡量であつてはならない。すなわち、国民の側の損害よりもより重要な公 必要との比較衡量によつて決すべきであるとするのが一般であるが、但し、その比較衡量は、両者のいずれがより重要であるかを問う単純な比較衡量であつてはならない。すなわち、国民の側の損害よりもより重要な公益上の必要が指摘されるというのみでは、執行停止不許の要件が充足されるということはできない。蓋しすでにみたように、本来当該処分を違法（ないし無効）とする司法的判断がなされたときは、国民は原状回復を図りうる地位を保障されているからである。これがあくまでも原則なのである。これに対し、前記の規定は、国民が違法処分による損害の回復が困難ないし不能とされる危険性が存在するにもかかわらず、あえてこれを無視して執行停止を不許とするものであるから、かかる取扱いは国民の側の右のような地位の制限（司法的救済の原則の修正）をやむをえないとする程の重大な公益上の理由が存する場合に、始めて許容されるものというべきである。学説上も、「その場合の公共の福祉に及ぼす影響は、個人に回復すべからざる損害を生じても已むを得ない程の重大なものでなければならない」、「処分の執行により申請人の受ける損害との関係においてその損害を看過してまでもなお公共の福祉に対する影響をより重大としてこれをまもるほどの必要があるかどうかという見地から相対的に判断すべきもの」と解している。行訴法二五条三項前段が、わざわざ「重大な」との文言をけしているのも、右の趣旨を現わしたものということができる。また、以上の如くであるから、右の要件は、同条三項後段の要件とも相関的にとらえられるべきであり、「将来本案判決において取り消される可能性の大きい処分によつて生ずる損害は、現在においてこれを当事者に忍受させることが社会通念上相当でない」のであるから、場合には「公共の福祉）を理由とする執行停止不許は、認めるべきではない ざわざ「重大な」との文言をけしているのも、右の趣旨を現わしたものということができる。また、以上の如くであるから、右の要件は、同条三項後段の要件とも相関的にとらえられるべきであり、「将来本案判決において取り消される可能性の大きい処分によつて生ずる損害は、現在においてこれを当事者に忍受させることが社会通念上相当でない」のであるから、場合には「公共の福祉）を理由とする執行停止不許は、認めるべきではない 消される可能性の大きい処分によつて生ずる損害は、現在においてこれを当事者に忍受させることが社会通念上相当でない」のであるから、場合には「公共の福祉）を理由とする執行停止不許は、認めるべきではない。二本件についてみると、抗告人は、白樺通りの拡幅工事及び同道路の下水道工事を停止することは、公共の福祉に重大な影響を及ぼす旨主張している。１ しかしまづ下水道工事についていえば、現在関係地域に下水道が全く存在しないわけではなく、一応既設のものが存在しているのであるから、市民生活上右工事に緊急の必要性があるとは認められないこと、右十勝川汚水一号幹線の十勝川終末処理場の供用開始は昭和五二年度の予定であること、他方本件本案訴訟の審理は、昭和五一年一月二七日、二八日の証人尋問を終わればあとはほぼ原告本人尋問（原告Ｊ理事長Ａ一人の予定）を残すのみであり、一開廷、多くとも二開廷を要するのみで、比較的短期の間に終結の見込みであり、他方ここ数ヶ月間は降雪、凍結により工事が停滞する可能性が強いこと及び執行停止部分はわずか三五〇メートル程度でその間の工事であれば後になつても短期間で行いうることを併せ考慮すると本件執行停止が五二年度の終末処理場の供用開始を遅延せしめることはにわかに断じがたいし、また仮に遅延があるとしても比較的短期間であることが予想されること、少なくとも長期にわたつて遅延するおそれがあると断定する論拠は見出しがたいこと、抗告人は「工事施行がなされず予算不執行の事態が生ずれば、少くとも翌年度以降における国庫補助金の削減は不可避となりその結果として当然に事業完成の遅延が生じ」と主張するが、「翌年度以降における国庫補助金の削減は不可避」との点は、該制度の法制上ないし運用上そのように取扱われるとの疎明が存しないばかりでなく、仮にそのような取扱いがなされ 完成の遅延が生じ」と主張するが、「翌年度以降における国庫補助金の削減は不可避」との点は、該制度の法制上ないし運用上そのように取扱われるとの疎明が存しないばかりでなく、仮にそのような取扱いがなされたとしても、前年度分の未執行の予算が残されているのであるから、翌年度の工事施行に支障を来たすことはないと認められること等からみて、本件執行停止による下水道工事の遅延に、「公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれ」を生ずるものとは認めがたい。 、「翌年度以降における国庫補助金の削減は不可避」との点は、該制度の法制上ないし運用上そのように取扱われるとの疎明が存しないばかりでなく、仮にそのような取扱いがなされたとしても、前年度分の未執行の予算が残されているのであるから、翌年度の工事施行に支障を来たすことはないと認められること等からみて、本件執行停止による下水道工事の遅延に、「公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれ」を生ずるものとは認めがたい。さらに付言すれば、十勝川汚水一号幹線を白樺通りの一部を経由させなければならないとする必要性が明らかではなく、仮にそうだとしても、本件執行停止にかかわる白樺通り南端部分を通さなければならないとの理由は見出しえない。下水道が市民の利用に供せられるためには、幹線工事だけではなく、幹線から各家庭の利用可能地点にまでのびる支線網が整備されなければならず、さらに支線と各家庭とを結ぶ下水管が敷設されて、始めて市民の日常生活につながることになるのである。ところが本件の場合、目下工事が進められているのは幹線工事のみであつて、支線については柏林台団地及びＪ東方の生活道路に敷設されているのみで、十勝川汚水一号幹線の管轄地帯のごく一部でなされているにすぎない。この支線網の完成時期は明確ではないが、右の現状からみて完成までにはなおかなりの時間を要するものと思われる。そしてこの支線網が完備されなければ、右幹線の工事だけを急いでみても、市民生活との関連を生じえないことは明らかである。また右下水道が完備された場合に、市民生活にもたらされる利益は、水洗便所の利用が可能となるということなのであるが、このことが市民生活の文化的水準を高めるものであることは否定できないとしても、現状でもバキユームカーによる汚水処理がなされていて市民生活上さしたる支障 便所の利用が可能となるということなのであるが、このことが市民生活の文化的水準を高めるものであることは否定できないとしても、現状でもバキユームカーによる汚水処理がなされていて市民生活上さしたる支障は生じていないのであるから、本件下水道工事がなされないからといつて、或いは本件の本案判決確定までの間ペンデイングにされたからといつて、公共の福祉に重大な支障をもたらすものとはいいがたい。東京などの大都会においても、一般家庭における水洗便所の利用度は必らずしも高くないのが現状である。 を高めるものであることは否定できないとしても、現状でもバキユームカーによる汚水処理がなされていて市民生活上さしたる支障は生じていないのであるから、本件下水道工事がなされないからといつて、或いは本件の本案判決確定までの間ペンデイングにされたからといつて、公共の福祉に重大な支障をもたらすものとはいいがたい。東京などの大都会においても、一般家庭における水洗便所の利用度は必らずしも高くないのが現状である。さらに、仮に幹線及び支線網が完備されてみても、水洗便所に改造するには、約三〇万円の費用を必要とする。これは各市民の負担となるため、資金面から改造工事を見合わせる家庭も少なくない。Ｅの陳述書からも窺えるように、帯広市内で下水道が設置されているところでも、右の事情から水洗便所を使用していない家庭が少なくない。下水道が設置されて二〇年を経過したところでさえ、そのような有様である。そうだとすれば、さして経済的余裕のない一般庶民にとつて、水洗便所とそのための下水道工事が、日常生活上にどれ程の切実性をもつかはきわめて疑問である。さらに、前記幹線を本件係争地に通さなければならない必要性についても、納得のいく十分な疎明がなされていない。他の地域を通すことや、仮に白樺通りを通す場合にも、グリーンベルトの下を通すなどの代替案が考ええないではないのであるが、抗告人側においてそのような代替案を検討した形跡は全くない。前回の審尋期日において抗告人側は、代替的な方法はない旨述べているが、抗告人側において代替案を検討したということは寡聞にして聞いたことがない。要するに現段階では代替案を考えていないというにすぎないのである。２ 次に道路拡幅工事についていえば、仮に本件執行停止にかかる白樺通り南 いて代替案を検討したということは寡聞にして聞いたことがない。要するに現段階では代替案を考えていないというにすぎないのである。２ 次に道路拡幅工事についていえば、仮に本件執行停止にかかる白樺通り南側部分の拡幅工事か完成されたとしても、拡幅されるのは一、一〇〇メートルの区間であり、それより以東及び以西は依然として旧来の幅員であること（以東については「昭和五一年度から順次拡幅工事を実施する計画である」というのであるが、何年度にどれ程拡幅工事が進捗するのかに全く不明であり、また以西については全く言及するところがない）、白樺通りの拡幅が市の中心部と周辺住宅地ないし工業団地を結び市の幹線街路の整備を目的とするものであることを考えると、精々一、一〇〇メートルの区間が拡幅されたとしても、旧幅員と接する部分においては交通渋滞を生ずるのであり、その状態では未だ幹線街路としての機能を果たしえない状態にあること、したがつてかかる状態のもとでは、道路が不完全なものであることを見越して、他からの自動車交通の流入が自ら控えられ、重大視すべき程度の交通渋滞は生じえないと考えられること、さきにも述べた本案審理の進行状況からみて、本件執行停止による道路工事の遅延は長期にわたるものではないことが予想されること、予算執行上も問題を生ずるというが、それが果たしてどの程度の支障を生ずるのか具体的には明らかでないこと、等を総合勘案すると、道路拡幅工事の点についても、「公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれ」が存在するとは認めがたい。 られ、重大視すべき程度の交通渋滞は生じえないと考えられること、さきにも述べた本案審理の進行状況からみて、本件執行停止による道路工事の遅延は長期にわたるものではないことが予想されること、予算執行上も問題を生ずるというが、それが果たしてどの程度の支障を生ずるのか具体的には明らかでないこと、等を総合勘案すると、道路拡幅工事の点についても、「公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれ」が存在するとは認めがたい。さらに付言すれば、相手方が本案で主張している如く、住宅地域における道路の大幅の拡幅は、他からの自動車交通の流入を誘い、一層大規模な過密状況を現出し、交通公害の発生ないしその拡大をもたらすものであることが十分に明らかとなつている今日、本件白樺通りの拡幅 域における道路の大幅の拡幅は、他からの自動車交通の流入を誘い、一層大規模な過密状況を現出し、交通公害の発生ないしその拡大をもたらすものであることが十分に明らかとなつている今日、本件白樺通りの拡幅が、はたして「公共の福祉」に合致するかは甚だ疑問である。３ 乙第八号証によれば、陳情内容の一部に、白樺高校前の拡幅工事についての要望が含まれているが、それは「早急に事態を収拾いただき」ということを前提としたものであつて、やみくもに右工事を即時実施することまでを求めているわけではない。そのことは、本件換地処分が現在裁判所で係争中であることからすれば、当然のことであろう。しかも、白樺通りの拡幅事業は、本件係争部分以外にも広域の未施工部分が残されているのであつて、「全線完成」には、なお相当の歳月が必要とされているのである。陳情関係者が、目下の早急な解決を求めている点は、啓西小学校及び第五中学校の児童、生徒の通学の安全ないし便宜の確保ということであり、その点で具体的に問題になるのは、白樺高校前の通路が「工事中断の状況のため崖状をなし危険性高く」という点である。しかし、その後工事施行者側において白樺高校前に暫定歩道を設けたので、陳情関係者らのこの点の要請は、一応かなえろれ、当面の通行の安全ないし便宜は確保されたものと認められる。また、西一七条の歩道橋設置の要請は、本件係争地とは関係がなく、また西一六条三丁目交叉点の信号機については、すでに設置されており、生徒・児童や一般住民の通行の安全確保には、一応支障のない状態となつている。以上のとおりであるから、地域住民の生活上の便益確保のため本件係争地帯の道路拡幅工事及び付随する下水道工事を緊急に開始しなければならぬ必要性は見出し得ない。 安全ないし便宜は確保されたものと認められる。また、西一七条の歩道橋設置の要請は、本件係争地とは関係がなく、また西一六条三丁目交叉点の信号機については、すでに設置されており、生徒・児童や一般住民の通行の安全確保には、一応支障のない状態となつている。以上のとおりであるから、地域住民の生活上の便益確保のため本件係争地帯の道路拡幅工事及び付随する下水道工事を緊急に開始しなければならぬ必要性は見出し得ない。４ 白樺通りの大部分は、現在道々に移管されている。この道々に、帯広市中心 の生活上の便益確保のため本件係争地帯の道路拡幅工事及び付随する下水道工事を緊急に開始しなければならぬ必要性は見出し得ない。４ 白樺通りの大部分は、現在道々に移管されている。この道々に、帯広市中心部と隣接する芽室町とを結ぶ典型的な通過交通道路であつて、区画整理地域の住民のための生活道路ではないことは明らかである。この点で、本件区画整理事業は、道々の拡幅整備のために市の区画整理を利用した（脱法行為）との疑いが濃厚であるが、その点を措くとしても、この白樺通りの拡幅にかかわる抗告人の利害は、道々の拡幅により一般市民の交通の便益が増加するという反射的利益にすぎないのであつて、抗告人が、本件換地処分の執行停止を妨げる事由として主張しうる筋合いのものとは解しがたい。また、従前の書面でくりかえし指摘したように、白樺通りの如き広域にまたがる広幅員の通過交通道路は、全体として、あるいはその大部分が拡幅されて始めて本来の機能を発揮しうるのであるが、白樺通り拡幅計画の一環をなす駅南地区の拡幅工事については、地域住民多数の強力な反対に遭遇し、昭和四七年に、当分の間施行を見合せることとなり、今日においても依然として宙に浮いたまま放置されている。こうした状況からみて、本件係争地についてのみ、早急に工事を行わなければ、公共の福祉に重大な支障を与えるものとは到底いいがたい。５ 仮に、前記の拡幅工事等がある程度以上長期に及ぶときは、「公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれ」を生ずることが予見されるとしても、かかる「おそれ」が現存しない以上、右の予見を理由として執行停止を不許とすることは法（行訴法二五条二項）の明文に反するので、相当ではない。本件の場合、被抗告人側は右の拡幅工事によつて前述のようにかななり大きな利益侵害をうけるものであり、且つ本件執行停止が不許とされて 。５ 仮に、前記の拡幅工事等がある程度以上長期に及ぶときは、「公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれ」を生ずることが予見されるとしても、かかる「おそれ」が現存しない以上、右の予見を理由として執行停止を不許とすることは法（行訴法二五条二項）の明文に反するので、相当ではない。本件の場合、被抗告人側は右の拡幅工事によつて前述のようにかななり大きな利益侵害をうけるものであり、且つ本件執行停止が不許とされて することは法（行訴法二五条二項）の明文に反するので、相当ではない。本件の場合、被抗告人側は右の拡幅工事によつて前述のようにかななり大きな利益侵害をうけるものであり、且つ本件執行停止が不許とされて拡幅工事が完了すれば、現状を回復することが不可能となり、本案の判決もまた事情判決（同法三一条）を余儀されるに至ることは明白であること、被抗告人らは本件各換地処分の取消を求めることが不可能とされること等、被抗告人側が被る決定的な不利益との対比、均衡からしても、右のように解するのが相当である。６ 学校教育法の定めの学校は、国公私立の別なく、すべて「公の性質」を有するものである（教育基本法六条一項）。これは、学校が、国公私立の如何を問わず多数の子どもの「教育を受ける権利」（憲法二六条）の充足に当る公共的施設であるからにほかならない。したがつて、本件で行訴法二五条三項の「公共の福祉」条項の該当性の有無を判断するに当つては、被抗告人側の利益が単なる個人的利益なのではなく、公共的性格をも担つていることを、充分に考慮すべきである。さきにも述べたように、土地区画整理法九五条一項が学校用地について、特別の考慮を要請しているのも、右のような学校の公共的性格に基因するものといえよう。７ 以上の点を総合勘案すれば先にみた程度の公益的理由をもつて例外中の例外の扱いを行うことは、当をえないこと明白であるといわねばならない。第三抗告人の抗告理由第三に対する反論一行訴法二五条一二項の「本案について理由がないとみえるとき」の要件については、一般に次のように解されている。まづ、右規定の立法趣旨を示すものとしては、杉本良吉裁判官の次の見解がある。「したがつて、申立人の主張どおりとしても、係争処分に取消事由をみとめがたいような明白な場合は論外として、相手方において係争処分の 右規定の立法趣旨を示すものとしては、杉本良吉裁判官の次の見解がある。 理由第三に対する反論一行訴法二五条一二項の「本案について理由がないとみえるとき」の要件については、一般に次のように解されている。まづ、右規定の立法趣旨を示すものとしては、杉本良吉裁判官の次の見解がある。「したがつて、申立人の主張どおりとしても、係争処分に取消事由をみとめがたいような明白な場合は論外として、相手方において係争処分の 右規定の立法趣旨を示すものとしては、杉本良吉裁判官の次の見解がある。「したがつて、申立人の主張どおりとしても、係争処分に取消事由をみとめがたいような明白な場合は論外として、相手方において係争処分の適法要件の具備を疎明しなければ、本案訴訟について理由がないとみられないことになろう。」また学説も同旨であり、「本案訴訟の立証責任の配分との比較から、処分の適法性の疑いが多少とも存するとき、もしくは、本案の理由の存否がいずれとも決しがたい不明な場合は、『本案について理由がないとみえるとき』には該当しない」と解している。裁判例も、「相手方において積極的に右処分が違法であつて取り消されるべきことを疎明することを要求されているものではなく、その点の疎明を欠いても、『本案について理由がない』と即断することはできない」としている。右の規定は、その文言からも明らかなように、消極的要件を定めたものであるから、右規定を以上のように解するのは当然のことであろう。二以上のことを前提として、抗告人のこの点に関する主張を検討すると、まづ被抗告人らの主張の要約は、甚だ不正確である。被抗告人らの本案における主張のうち主要な点を要約すれば、左の如くである。（一） 土地区画整理法（二条五項、三条三項）は、憲法二九条に違反し、違憲無効である。すなわち、公共施設のための用地取得の方法としては、任意買収、土地収用法による土地収用並びに土地区画整理法による換地処分の三者がある。このうち後二者は、強制取得の方法であるが、土地収用は金銭的補償を伴うのに対し、換地処分は、無補償を原則としている。このように換地処分が無補償を原則としているのは、土地区画整理による公共施設の整備によつて、宅地の利用度が増進され、減歩による地積の減少にもかかわらず、それに見合うだけの単位面積当りの経済的価値 。このように換地処分が無補償を原則としているのは、土地区画整理による公共施設の整備によつて、宅地の利用度が増進され、減歩による地積の減少にもかかわらず、それに見合うだけの単位面積当りの経済的価値の増加が見込まれるので、結局、換地の前後において、経済的価値に増減を生じないことを考慮したものである。 宅地の利用度が増進され、減歩による地積の減少にもかかわらず、それに見合うだけの単位面積当りの経済的価値 。このように換地処分が無補償を原則としているのは、土地区画整理による公共施設の整備によつて、宅地の利用度が増進され、減歩による地積の減少にもかかわらず、それに見合うだけの単位面積当りの経済的価値の増加が見込まれるので、結局、換地の前後において、経済的価値に増減を生じないことを考慮したものである。したがつて、逆にいえば、土地区画整理による公共施設の整備は、当該公共施設が、用地負担に見合うだけの利益を区域住民（土地区画整理施行区域の住民）に保障するものであり、なによりも、土地提供者を第一義的な受益者たらしめるものである場合に、始めて合憲性を取得するものといわねばならない。たとえば道路の新設・拡幅についていえば、単に区域内の住民だけでなく、他地域の住民もその利益に広く均霑するという場合や、むしろ当該区域外の他の地域の交通（通過交通）の便を図ることに主眼があるという場合には、－このような道路のための用地負担を区域内住民にのみ負担せしめるのは公平ではないのだから－許されないものといわねばならない。そして道路等多くの公共施設の整備については、土地収用と区画整理の二方法が重畳的に存在しており、かつ、土地区画整理は、金銭的補償を必要としないものであるだけに、道路等の新設・拡幅に安易に多用、乱用される可能性が強いのであるから、区画整理によりうる場合と土地収用によるべき場合との区分が、法律上明確にされ、後者の乱用の余地が厳重に封じられていなければならない。ところが現行法は、右の区分を明確に定めておらず、土地区画整理を合憲なものとして許容される範囲に限定することなく、市町村等に対し、土地区画整理施行の権限を付与したものとして、違憲たるをまぬがれないものといわねばならない。現に、甲第三六号証によれば、行政庁サイドでは、土地収用・土地区画整理のいずれによる なく、市町村等に対し、土地区画整理施行の権限を付与したものとして、違憲たるをまぬがれないものといわねばならない。現に、甲第三六号証によれば、行政庁サイドでは、土地収用・土地区画整理のいずれによるかについては、法的にはなんらの制限はなく、行政庁の自由な裁量に委ねられているとの認識をもつて運用に当つており、白樺通りの拡幅のための用地取得についても、任意買収と区画整理の二方法が併用されている。 れによる なく、市町村等に対し、土地区画整理施行の権限を付与したものとして、違憲たるをまぬがれないものといわねばならない。現に、甲第三六号証によれば、行政庁サイドでは、土地収用・土地区画整理のいずれによるかについては、法的にはなんらの制限はなく、行政庁の自由な裁量に委ねられているとの認識をもつて運用に当つており、白樺通りの拡幅のための用地取得についても、任意買収と区画整理の二方法が併用されている。以上が、被抗告人らの本案における違憲論の中心ないしは骨子である。なお、被抗告人らは、本件換地処分の基礎となる本件都市計画についても、それが準拠した旧都市計画法の違憲性を主張している。（二） 仮に、土地区画整理法を合憲的に解釈するとすれば、同法二条五項、三条三項は、区画整理が合憲であるための条件に照らして、区画整理を実施しうる範囲を限定的に解釈すべきこととなり、右の範囲を超える土地区画整理＝換地処分は、右規定に反し違法と評価されることになる。かかる場合には、適用違憲の問題を生ずると考えることもできよう。ところが、本件で最も問題の多い白樺通りの拡幅を例にとつてみると、右道路は、帯広市の都市計画において主要幹線道路として位置づけられたのであるが、右都市計画は、Ｆ内閣の所得倍増計画、すなわち国の高度経済成長政策に沿つて、道東における太平洋ベルト地帯（帯広を含む広域の工場地帯）の造成をめざし、そのための道路網の整備を目的とした都市計画であり、白樺通りの拡幅も、この国の経済政策に沿つた道路行政たる性格を有するものである。具体的にいえば、右都市計画で予定されている市西部の工業団地の造成、それに伴う住宅団地の増加、あるいは柏林台団地の出現などにより交通量が著しく増大することが見込まれ、かかる通過交通の増大をさばくものとして、白樺通りの拡幅が構想されたものである。こ の工業団地の造成、それに伴う住宅団地の増加、あるいは柏林台団地の出現などにより交通量が著しく増大することが見込まれ、かかる通過交通の増大をさばくものとして、白樺通りの拡幅が構想されたものである。これで明らかなように、白樺通り整備の第一次的な受益者は、むしろ柏林台団地や工業団地なのであり、あるいは少なくとも広い地域の企業ないし住民がその利益に均霑するのであり、かつ、沿道住民自体は、交通量の増加に伴う交通公害の発生というデメリツトさえ予想されるのであるから、かかる道路拡幅のための用地取得については、区画整理の方法によるべきはない。 増大をさばくものとして、白樺通りの拡幅が構想されたものである。これで明らかなように、白樺通り整備の第一次的な受益者は、むしろ柏林台団地や工業団地なのであり、あるいは少なくとも広い地域の企業ないし住民がその利益に均霑するのであり、かつ、沿道住民自体は、交通量の増加に伴う交通公害の発生というデメリツトさえ予想されるのであるから、かかる道路拡幅のための用地取得については、区画整理の方法によるべきはない。それは、前述のように限定的に解釈される前記の規定を逸脱するものといわねばならない。現に、同じ白樺通りの拡幅のための用地取得のために任意買収の方法によつたところもある。このことからみても、任意買収（あるいは土地収用法による収用）と土地区画整理とが、行政側の便宜によつて恣意的に使い分けられていること、すなわち、土地区画整理の方法によりうる限りは、出費を伴わないこの方法によることとし、それが不可能なところについてのみ任意買収の方法をとることとして、可能な限り安上りの道路整備を図ろうとしていることを窺いうるのである。（三） 土地区画整理法九五条一項に、学校その他「公共の用に供する施設」については、換地計画において特別の考慮を払い、換地を定めることができる旨を定めているが、これは、本来土地区画整理が公共施設の整備による宅地の利用増進を目的とするものであるから、区画整理事業において学校用地等を削減することは、右の事業目的に却つて背反するものであることを考慮したものにほかならないから、右の特別な考慮は、施行者の自由な裁定に委ねられていると解すべきではないというべきであるが、本件換地処分においては、特別の考慮は払われていない。反するものであることを考慮したものにほかならないから、右の特別な考慮は、施行者の自由な裁定に委ねられていると解すべきではないというべきであるが、本件換地処分においては、特別の考慮は払われていない。（四） 換地処分の前後における当該土地所有者の保有する経済的価値の等価性を保障するためには、換地計画及び清算金の算定をも含めて、土地の評価方法及びその具体的適用が、合理的であることが必須の要件とされるが、この面でも本件換地処分の場合、多くの問題が含まれている。たとえば（イ）土地の評価については、路級価方式がとられているが、路級価の数値のおき方が合、多くの問題が含まれている。たとえば（イ）土地の評価については、路級価方式がとられているが、路級価の数値のおき方が恣意的である。 障するためには、換地計画及び清算金の算定をも含めて、土地の評価方法及びその具体的適用が、合理的であることが必須の要件とされるが、この面でも本件換地処分の場合、多くの問題が含まれている。たとえば（イ）土地の評価については、路級価方式がとられているが、路級価の数値のおき方が合、多くの問題が含まれている。たとえば（イ）土地の評価については、路級価方式がとられているが、路級価の数値のおき方が恣意的である。（ロ）換地設計においては、地先減歩がなされる訳であるが、その適用のしかたが恣意的である。（ハ）清算金の交付額、徴収額の算定が不合理である等々の矛盾や欠陥が、本案における証人尋問の結果からも、明らかにされている。以上のとおり被抗告人らの本案における請求は理由があると認められるとさえいいうるのであつて、行訴法二五条三項にいう「本案について理由がないとみえるとき」に当らないことは明白である。三抗告人は、被抗告人らの本案の請求は行訴法三一条一項により、棄却されるべきものであると主張するのであるが、右規定は、当該処分が違法とされるにもかかわらず、当該処分を維持せしめるものであるから、明らかに「法律による行政」の原則の例外を設けたものであり、したがつて、右の規定が厳密に限定して解釈適用されるべきことは、多言を要しないところである。当事者双方の主張・立証が十分に出揃つていない本案審理の途中において、且つ簡略な疎明資料にもとづいて判断するほかない執行停止手続において、事情判決に適するか否 べきことは、多言を要しないところである。当事者双方の主張・立証が十分に出揃つていない本案審理の途中において、且つ簡略な疎明資料にもとづいて判断するほかない執行停止手続において、事情判決に適するか否かを裁判所が判断することは妥当ではないし、またことに本案の受訴裁判所でもない抗告審の裁判所が、受訴裁判所をさしおいて、その審理途中において、最終判決の内容に影響を及ぼす如き判断を示すことが適切でないことは、論をまたないところである。さらに、本件執行停止が、事情判決の可能性を予測して取消されるとすると、白樺通り等の拡幅新設工事、下水道工事が施行され、公衆の交通の用に供せられるという既成事実を生ずることとなり、執行停止を取消したことが、却つて事情判決を確定的なものとするという不当な結果を生むことになるのである。(原裁判等の表示)○ 主文 最終判決の内容に影響を及ぼす如き判断を示すことが適切でないことは、論をまたないところである。さらに、本件執行停止が、事情判決の可能性を予測して取消されるとすると、白樺通り等の拡幅新設工事、下水道工事が施行され、公衆の交通の用に供せられるという既成事実を生ずることとなり、執行停止を取消したことが、却つて事情判決を確定的なものとするという不当な結果を生むことになるのである。(原裁判等の表示)○ 主文 １ 相手方が、昭和四五年九月二六日、申立人らに対してなした別紙（二）、（三）、（四）、（五）記載の各換地処分および各保留地指定処分の効力を本案判決が確定するまで停止する。２ 申立費用は相手方の負担とする。○ 理由一本件申立の趣旨および理由の要旨は、別添執行停止の申立書写しのとおりである。二よつて判断すると、申立人ら提出の疎明資料によると、本件は、右各換地処分および各保留地指定処分の効力が発生することにより申立人らに生ずる回復の困難な損害を避けるため緊急の必要がある場合に該当するものと認められ、また、本案について理由がないとみえるときにも当らないのみならず、右各処分の効力を停止することによつて公共の福祉に重大な影響をおよぼすおそれがあるとも考えられないので、本件申立は理由があるから、行政事件訴訟法二五条二項、七条、民訴法八九条を適用して主文のとおり決定する。執行停止の申立書申請の趣旨一、被申請人が昭 影響をおよぼすおそれがあるとも考えられないので、本件申立は理由があるから、行政事件訴訟法二五条二項、七条、民訴法八九条を適用して主文のとおり決定する。執行停止の申立書申請の趣旨一、被申請人が昭和四五年九月二六日申請人らに対してなした別紙（二）、（三）、（四）、（五）記載の各換地処分及び各保留地指定処分の効力は、本案判決が確定するまでこれを停止する。との裁判を求める。申請の理由第一当事者の地位一申請人らの地位（一） 申請人学校法人Ｊは私立学校法に基いて、昭和三二年に認可された学校法人であり、Ｊ高等学校を設置し、別紙（二）記載の換地処分の対象とされている各土地（別紙中「従前の土地」欄に記載されている各土地）を所有している。（二） 申請人Ａは学校法人Ｊの理事長であり、別紙（三）記載の換地処分の対象とされている各土地の所有者、申請人Ｂは別紙（四）、（五）記載の換地処分の対象たる各土地の所有者（別紙（五）記載の土地は、かつて申請外Ｃ名義となつていたが、昭和四一年七月釧路地裁帯広支部での調停により、申請人Ｂの所有であることが確認された。 の対象とされている各土地（別紙中「従前の土地」欄に記載されている各土地）を所有している。（二） 申請人Ａは学校法人Ｊの理事長であり、別紙（三）記載の換地処分の対象とされている各土地の所有者、申請人Ｂは別紙（四）、（五）記載の換地処分の対象たる各土地の所有者（別紙（五）記載の土地は、かつて申請外Ｃ名義となつていたが、昭和四一年七月釧路地裁帯広支部での調停により、申請人Ｂの所有であることが確認された。しかし換地処分はＣ宛になされている）であり、いづれもこれらの土地を前記学校法人に賃貸し、同法人は、これを前記高等学校の校地として使用してきた。二被申請人の地位被申請人は地方公共団体である帯広市であつて、土地区画整理法三条三項により土地区画整理事業を施行する権根を有するものである。第二本件処分の存在とその経緯一、本件処分被申請人は、昭和四五年九月二六日申請人らに対して、申請人ら所有の前記各土地につき、土地区画整理法一〇三条一項に基いて別紙（二）、（三）、（四）、（五）記載の如き各換地処分を行つた。（但し別紙（五）記載の換地処分はＣ宛でなされたことは前述の通り）（一） 昭和四〇年三月三〇日、 、土地区画整理法一〇三条一項に基いて別紙（二）、（三）、（四）、（五）記載の如き各換地処分を行つた。（但し別紙（五）記載の換地処分はＣ宛でなされたことは前述の通り）（一） 昭和四〇年三月三〇日、北海道告示第五八四号で帯広都市計画西第一北土地区画整理事業の事業計画の認可が公告された。右事業計画によると申請人学校法人Ｊ（以下Ｊという）申請人Ａ及び申請人Ｂ所有の各土地が右計画区域内に含まれていた。（二） 昭和四一年六月四日、申請人Ｊ及び申請人Ａに、昭和四一年七月一日、申請人Ｂに、仮換地指定の処分をなした。（三） 昭和四五年七月一三日から七月二六日まで換地計画の縦覧が行れ、同年九月二六日、本件各換地処分が行われた。（四） その結果、申請人らは以下の所有地を失なうことになる。（１） 別紙（六）Ｊ校地略図の（１）の部分（（イ）（ロ）（ニ）（ハ）の斜線部分二、〇七九・五二平方米以下（１）という）（２） 右略図の（２）部分（（ヘ）（ニ）（ヌ）（ヲ）の斜線部分一、六三二・七〇平方米以下（２）という）（３） 右略図の（３）の部分（（リ）（ヌ）（チ）（ト）の斜線部分一、三〇九・五九平方米以下（３）の部分という）（４） 右略図の（４）の部分（（ハ）（ホ）（ル）（リ）の斜線部分一、〇八六・三五平方米で以下（４）の部分という）（５） 右略図の（５）の部分、但し保留地（（ヨ）（カ）（ル）（ワ）の斜線部分一、三四九・一二平方米で以下（５）の部分という）がそれぞれ換地及び保留地によつて、従前の申請人らの所有地から減少した。 （３）の部分（（リ）（ヌ）（チ）（ト）の斜線部分一、三〇九・五九平方米以下（３）の部分という）（４） 右略図の（４）の部分（（ハ）（ホ）（ル）（リ）の斜線部分一、〇八六・三五平方米で以下（４）の部分という）（５） 右略図の（５）の部分、但し保留地（（ヨ）（カ）（ル）（ワ）の斜線部分一、三四九・一二平方米で以下（５）の部分という）がそれぞれ換地及び保留地によつて、従前の申請人らの所有地から減少した。右減少部分合計は実に、七、四五七・〇二八平方米である。校地総面積が五七、五八一・四二方米であるから、約八分の一弱の面積の学校用地が強制的に被申請人に取上げられることになる。（五） さらに（１）の部分の所有地上には、申請人Ｊのシンボルである 米である。校地総面積が五七、五八一・四二方米であるから、約八分の一弱の面積の学校用地が強制的に被申請人に取上げられることになる。（五） さらに（１）の部分の所有地上には、申請人Ｊのシンボルである白樺の木を含む樹木約二五三本が植えてあつたが、仮換地の指定後不当にも伐採され、門柱も移設のやむなきに至り、（２）の部分の敷地内には学生が利用する食堂や学生寮及び野球のバンクネツトが存在していたが、（ヘ）（ヲ）の線から飛出しているとの理由で移転のやむなきに至つた。二、事業計画の目的・内容本件土地区画整理は被申請人帯広市の事業計画によると次のとおりである。（一） 本区域内には私立Ｊが設置されているほか、附近には市立緑ケ丘小学校、市立第五中学校、及び市営住宅、道営住宅等多数設置されて居り、最近本区域内に公営一般住宅の建築が激増し、市街地化しつつある。しかし区域内の公共施設は整備されないままになつているので、土地区画整理事業により、宅地の利用の増進と公共施設の整備改善を図ろうとするものである。（二） 土地の利用状況は、本地区の中央を東西に排水路が走つており、この排水路の北側は、私立Ｊをはじめ、その殆んど宅地化されている。又排水路の南側は湿地のために一部宅地化されているほかは、畑・採草地として利用されている。（三） 地勢は、帯広駅の西方約三キロメートルに位置し、地形は部分的に緩傾斜地であるが、概ね平坦であり、地質的には冷湿地帯で農耕不適のため数年前より宅地化され住宅が点在している。地区内の西北部には、学校法人Ｊがある外、地区の南方二〇〇米に市立第五中学校があり、周囲は都市計画街道に囲まれた住宅適地としての条件を備えている。 の南側は湿地のために一部宅地化されているほかは、畑・採草地として利用されている。（三） 地勢は、帯広駅の西方約三キロメートルに位置し、地形は部分的に緩傾斜地であるが、概ね平坦であり、地質的には冷湿地帯で農耕不適のため数年前より宅地化され住宅が点在している。地区内の西北部には、学校法人Ｊがある外、地区の南方二〇〇米に市立第五中学校があり、周囲は都市計画街道に囲まれた住宅適地としての条件を備えている。さらに本区域は住居地域に指定されて居り、住居地域に適合するよう画地割を行うとある。第三本件処分の違憲違法性一、換地処分と があり、周囲は都市計画街道に囲まれた住宅適地としての条件を備えている。さらに本区域は住居地域に指定されて居り、住居地域に適合するよう画地割を行うとある。第三本件処分の違憲違法性一、換地処分と憲法二九条憲法二九条は、財産権を保障し、同条三項は、「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる」旨を定めているから、国民の財産権の制限が合憲であるためには、当該制限が公共の福祉のため合理性の認められる必要最少限度のものであり、且つこれに対し「正当な補償」が与えられることの二要件を充たすことが必要である。これを土地区画整理法の定める区画整理事業についてみると、区画整理事業は、健全な市街地の形成宅地の利用の増進を目的とするものであるから（同法一条）、当該区画整理事業が、右の目的のため、合理性の認められる必要最少限度の財産権制限を内容とする限り、右の第一の要件を充足するものということができる。また、区画整理のための換地処分は、区画整理による宅地の利用価値、交換価値の増加を前提とし、地積を縮減しても、総体としての財産的価値そのものを減ずるものではないとの考慮のもとに、原則として特段の補償措置を必要的要件として予定していない。しかし、それにもかかわらず発生する具体的な不公正に対応するため、清算金（同法九四条）、減価補償金（一〇九条）の制度を設け、換地処分、清算金及び減価補償金の制度の綜合的運用によつて、具体的な妥当性を確保し、憲法二九条三項の要請に違反することのないことが期せられているといえる。したがつて、逆にいえば、これらの制度の運用を誤るときは、換地処分は、「正当な補償」を欠く財産権の制限として、憲法二九条三項に違反する違憲の処分となる危険性をはらんでいることに留意しなければならない。 同法九四条）、減価補償金（一〇九条）の制度を設け、換地処分、清算金及び減価補償金の制度の綜合的運用によつて、具体的な妥当性を確保し、憲法二九条三項の要請に違反することのないことが期せられているといえる。したがつて、逆にいえば、これらの制度の運用を誤るときは、換地処分は、「正当な補償」を欠く財産権の制限として、憲法二九条三項に違反する違憲の処分となる危険性をはらんでいることに留意しなければならない。二、本件換地処分の違憲性（一） 運用を誤るときは、換地処分は、「正当な補償」を欠く財産権の制限として、憲法二九条三項に違反する違憲の処分となる危険性をはらんでいることに留意しなければならない。二、本件換地処分の違憲性（一） 本件換地処分は、公共の福祉のための、合理性の認められる必要最少限度の財産制限ということはできない。すなわち、別紙（六）略図（１）の部分の換地処分は、従前の白樺通りを拡幅し、帯広市・茅室町間の交通の便を図ることを目的とするものとされているが、すぐ近くには、帯広と茅室を結ぶ既設の国道が存していること、白樺通りの拡幅計画は、Ｊ附近の一部のみにとどまつていること、Ｊ附近は、区画整理計画のなかでは住宅専用地域とされており、一つの地方公共団体から他の地方公共団体に至るような、交通量の多い大きな道路を敷設することは、右の趣旨に反すること、等からして、本件申請人らの土地を削減すべき合理的必要は見出し難い。また、別紙（六）略図（２）についていえば、従来からそのすぐ東側に、これと併行して、南北に走る道路が存在しており、従来なんら通行上の不便がなかつたにもかかわらず、Ｊの校地のみを削つてそこに行きどまりの通路を新設すべき合理的理由ないし必要性は見出し難い。さらに、別紙（六）略図（３）及び（４）についても、校地の一部を削減して道路を新設ないし、拡幅すべき合理性、必要性は認められない。また、別紙（六）略図（５）のように、学校敷地内に、一、三四九・一二平方米に及び広大な保留地を設定することは、ことさらに学校の校地利用（原告らの土地所有）に不当不必要な制限を課するものでその合理的理由は到底認めえない。仮に、右（２）、（３）、（４）の部分に通路を新設し、あるいは拡幅することが、宅地の利用を増進するものであるとしても、その利益に均霑するのは、これらの通路に面する「宅地」の 理由は到底認めえない。 （六）略図（５）のように、学校敷地内に、一、三四九・一二平方米に及び広大な保留地を設定することは、ことさらに学校の校地利用（原告らの土地所有）に不当不必要な制限を課するものでその合理的理由は到底認めえない。仮に、右（２）、（３）、（４）の部分に通路を新設し、あるいは拡幅することが、宅地の利用を増進するものであるとしても、その利益に均霑するのは、これらの通路に面する「宅地」の 理由は到底認めえない。仮に、右（２）、（３）、（４）の部分に通路を新設し、あるいは拡幅することが、宅地の利用を増進するものであるとしても、その利益に均霑するのは、これらの通路に面する「宅地」の所有者であつて、申請人らではないから、通路を新設ないし拡幅するための用地の提供の負担を、もつぱら申請人らに課したり、あるいは、申請人らにも課すことは、到底財産権の合理的制限ということはできない。しかも、学校用地については、鉄道、港湾、病院、養老施設、電気・ガスの工作物、国又は地方公共団体の庁舎、工場、研究所などとともに、公共性ないし公益性を有することに鑑み、換地計画においては特段の考慮を必要としていること（土地区画整理法九五条）に照らせば、本件換地処分の合理性は、一層乏しいものといわなければならない。（二） 本件換地処分は、「正当な補償」を欠く財産権の制限であつて、この点からも、それは違憲であることを免れない。すなわち、本件の右の各処分は、いづれも申請人Ｊの校地であり、申請人Ａ及び同Ｂは、同学園の経営に参画する立場で、それぞれその所有の土地を右学園に供与しているのであるから、右の本件各処分による損失は、原告Ｊに与える損失として、これを総体的に考慮しなければならない。而して、本件各換地処分については、いづれも減価補償の適用がなく、また清算金については、全体としてみれば、徴収金額と交付金額とがほぼ一致しており、結局においては、保留地を含む七、四五七・六四平方米の広大な学校用地が、なんらの金銭的補償を伴うことなく、奪われることとなる。そして、前述した如く宅地の利用の増進という区画整理事業による利益は、学校用地の削減によつて拡幅ないし新設される各道路に隣接する宅地の所有者に帰属するものであつて、申請人Ｊないしはその校地の一部を提供している申請人Ａ く宅地の利用の増進という区画整理事業による利益は、学校用地の削減によつて拡幅ないし新設される各道路に隣接する宅地の所有者に帰属するものであつて、申請人Ｊないしはその校地の一部を提供している申請人Ａ、同Ｂにとつては、何等の利益をももたらすものではない。 、学校用地の削減によつて拡幅ないし新設される各道路に隣接する宅地の所有者に帰属するものであつて、申請人Ｊないしはその校地の一部を提供している申請人Ａ く宅地の利用の増進という区画整理事業による利益は、学校用地の削減によつて拡幅ないし新設される各道路に隣接する宅地の所有者に帰属するものであつて、申請人Ｊないしはその校地の一部を提供している申請人Ａ、同Ｂにとつては、何等の利益をももたらすものではない。かえつて、校地周辺の通路の新設ないし拡幅、とりわけ白樺通りの拡幅による交通量の増大、それに伴う騒音、排気ガス、震動等の公害、校地、とりわけ校庭部分の縮少、Ｊのシンボルである白樺その他の樹木の伐採、食堂・寄宿舎の移転等のかずかずの損失を蒙つており、あるいは今後に蒙ることになる。したがつて、本件換地処分及び保留地指定処分は、「正当な補償」を伴わない違憲の財産権侵害たるに帰するものといわなければならないのである。三、本件換地処分の違法性前記（１）の換地処分の如く、一つの地方公共団体と他の地方公共団体を結ぶ幹線道路の敷設のための用地取得は、本来、土地収用法による土地収用手続によつて行われるべきものであつて、市街地の区画整理法（宅地の利用の増進）を目的とする土地区画整理法の予定しないところである。また、前述した如く、本件換地処分は、被申請人らの各土地を削減すべき合理性・必要性に乏しいこと、Ｊにのみ過大な負担を強いるものであることからいつて、被申請人は、その裁量な甚だしく誤つたものというべく、裁量権を踰越したものとして、違法な処分といわなければならない。第四本件提訴後明らかになつたこと（本件換地処分等の違法性を強化ないし補強する事実）本件訴訟を提訴し主張・立証の結果明らかになつたことは、次のことである。（一） 本件の区画整理事業によつてなされる白樺通りの拡幅は国の高度成長政策の一環としてなされた産業基盤の育成としてなされたものである（証人Ｇ）。このことは被申請人自身が本訴の昭和四六年七月一三 。（一） 本件の区画整理事業によつてなされる白樺通りの拡幅は国の高度成長政策の一環としてなされた産業基盤の育成としてなされたものである（証人Ｇ）。このことは被申請人自身が本訴の昭和四六年七月一三日の準備書面で「帯広市工業用地の造成、帯広貨物駅の設置等により、近い将来において右国道の交通量は飽和状態に達することが明らかであり、そのバイパス的役割を果すためにも白樺通りの拡幅が必要とされる」として、本件の白樺通りの拡幅が幹線道路としてあることを自白していることからしても明らかである。 としてなされた産業基盤の育成としてなされたものである（証人Ｇ）。このことは被申請人自身が本訴の昭和四六年七月一三日の準備書面で「帯広市工業用地の造成、帯広貨物駅の設置等により、近い将来において右国道の交通量は飽和状態に達することが明らかであり、そのバイパス的役割を果すためにも白樺通りの拡幅が必要とされる」として、本件の白樺通りの拡幅が幹線道路としてあることを自白していることからしても明らかである。その結果本件白樺通りは「通過車輛をさば」くことに、その機能が求められ、健全な住宅地を作り出す、区画整理の目的自体に背馳することになつている。（二） 本件の白樺通りの拡幅及び用地の取得方法が一貫性を欠き非合理なことである。（１） 当初計画段階では、帯広市自体としては、白樺通りを二五メートル幅員にする計画であつたのが、建設省の指導で三〇メートルにしたことであり、五メートル幅員を変更するのに何ら合理的な理由を市自体としてはもちあわせていないことである（Ｈ証人）。（２） 更に、本件白樺通りの拡幅が不合理であることを示す事実として、三〇メートル道路のうち、北側の部分については、一般の任意買収になされていることである（証人Ｉ）。白樺通りの南側部分（Ｊに接する部分）一五メートルについては地先減歩、共通減歩でＪ側からは実際上無償で道路用地を取得しておいて（Ｉ証人）北側の一五メートルには、一般の任意買収方式によるというのでは、法律的にみても多大の疑問と不公平感を与えるものといわなければならない。（三） 被申請人側は学園用地の減歩率一六％というのは他の土地の平均減歩率二二％より優遇しているとしているが、これ自体全く法律的根拠のないことが換地計画の担当者であるＩ証人の証人尋問 ればならない。（三） 被申請人側は学園用地の減歩率一六％というのは他の土地の平均減歩率二二％より優遇しているとしているが、これ自体全く法律的根拠のないことが換地計画の担当者であるＩ証人の証人尋問の結果明きらかになつたことである。即ち、Ｊのように広大な土地をもつている場合には、一般に行なわれている地先減歩、共通減歩を学園にそのまま適用した、その結果として当然に、他の土地の減歩率より低くなるのであつてこれを優遇したという、被申請人の主張は根底から崩れたことになつたことである。また、学園用地には、法九五条の特別の措置をするということも審議会にしておらず、全く一般の宅地なみに扱つていることも併せて明らかになつたのである。 である。即ち、Ｊのように広大な土地をもつている場合には、一般に行なわれている地先減歩、共通減歩を学園にそのまま適用した、その結果として当然に、他の土地の減歩率より低くなるのであつてこれを優遇したという、被申請人の主張は根底から崩れたことになつたことである。また、学園用地には、法九五条の特別の措置をするということも審議会にしておらず、全く一般の宅地なみに扱つていることも併せて明らかになつたのである。（四） 更に、区画整理の違憲でないことの論証として用いられる清算金の問題についても、本件の場合に即していえば、前述の期日におけるＩ証人は、「原則的にゼロにしなければならないので、比例配分をします。例えば徴収金が三〇万円で交付金が四〇万円とするとそのすくない方に合わせてその額を比例配分するということになります」として、清算金はその徴収金と交付金との差のすくない額の方に合わせて比例配分するのが原則であることを認めているのである。これでは事業主が憲法二九条三項の正当な補償をすることはありえないことを雄弁に物語つているのである。（五） 本件の白樺通りの拡幅自体が極めてズサンであることである。（１） まず被申請人の主張によれば本件白樺通りの拡幅が国道（約二七メートル幅）の通過交通をさばくためのバイパス的役割を果たすためにも必要であるとのことであるが、証人Ｈ、同Ｇの証言によれば、いずれも国道そのものは、従来通りの道路幅であつて、拡幅そのものはせず、白樺通りを拡幅するということであるが、本来国道の車をさばくのであれば、国道を拡幅するこ とであるが、証人Ｈ、同Ｇの証言によれば、いずれも国道そのものは、従来通りの道路幅であつて、拡幅そのものはせず、白樺通りを拡幅するということであるが、本来国道の車をさばくのであれば、国道を拡幅すること（それは道路幅からいつて可能である）が先決であるのであり、白樺通りを国道よりも幅員を拡げる合理的な理由はないのである。（２） また白樺通りの拡幅は、駅南に連なげるために必要だとしていたのである（Ｈ証人）が、その後、帯広市議会で駅南の区画整理に関連して明きらかになつたところによれば「根室本線の高架構想を、ひた隠し、住民や反対議員に高架は考えられぬと市理事者は主張していたのに事業計画確定後に手のひらを返して高架の方が安く五二年以降に検討すると答弁した」（昭和四九年二月二〇日十勝毎日新聞）ことがあり、このため市の有力議員より「帯広市はこの高架に目をふさぎ、区画整理を突つ走つた。 ていたのである（Ｈ証人）が、その後、帯広市議会で駅南の区画整理に関連して明きらかになつたところによれば「根室本線の高架構想を、ひた隠し、住民や反対議員に高架は考えられぬと市理事者は主張していたのに事業計画確定後に手のひらを返して高架の方が安く五二年以降に検討すると答弁した」（昭和四九年二月二〇日十勝毎日新聞）ことがあり、このため市の有力議員より「帯広市はこの高架に目をふさぎ、区画整理を突つ走つた。住民不在の典型的な行政だ」と批判されることさえあつたのである。根室本線か高架になれば、白樺通りの計画自体根木的な見直しが必要になる。現に帯広市の助役は「都市計画事業は五年ごとに見直し修正する」ということを前述の駅南の高架問題について市の「二枚」問題について答弁しているのである（前掲十勝毎日）。以上の理由からして、本案で勝訴すること（勿論本案の理由は十分ある）は、確実であり、法二五条の要件に欠けるところはないものである。第五緊急性の存在（一） 被申請人は九月三日付で「工事施行について」という文書（尚本件白樺通りは市道から道道へ移管したために帯広土木現業所長と連名になつている）を持参して、申請人のＡ宅へ、いわば最後通告を突きつけてきたものである。右文書によれば、被申請人としては少くとも昭和五〇年九月日以降道路工事に着手することは明きらかである。これは「道・市において協 参して、申請人のＡ宅へ、いわば最後通告を突きつけてきたものである。右文書によれば、被申請人としては少くとも昭和五〇年九月日以降道路工事に着手することは明きらかである。これは「道・市において協議の結果、今回工事着手の方針を決意した」となつているのであるから、従来の学園に対する要請とは異なるものである。もし本件の白樺通りの拡幅工事がなされると、申請人としては、回復しがたい重大な損害を被るものである。即ち（第二本件処分の存在とその経緯の（五）で述べた様に拡幅予定の申請人らの土地上に存する白樺の木や門柱を強制的に除去ないし移転させられたが、土地の形状そのものは区画整理前の状態とほぼ同一であるので本訴で申請人らが勝訴した場合には、これを回復することは容易であるが、被申請人によつて、本件工事を強制的になされると土地の形状は一変し、従前の状態に回復することは不可能といわねばならない。のみならず、交通量の増大に伴なつて騒音による授業への影響、排気ガスによる人体の影響が加速度的に生徒に加わるので申請人としては、これを絶対に看過することができないのである。 のものは区画整理前の状態とほぼ同一であるので本訴で申請人らが勝訴した場合には、これを回復することは容易であるが、被申請人によつて、本件工事を強制的になされると土地の形状は一変し、従前の状態に回復することは不可能といわねばならない。のみならず、交通量の増大に伴なつて騒音による授業への影響、排気ガスによる人体の影響が加速度的に生徒に加わるので申請人としては、これを絶対に看過することができないのである。（二） 他方、被申請人としては、本案訴訟の結果を待つてから、工事の執行をしても、何らの不利益、損害を被るものではない。本件訴訟を提訴後五年を経過しているが、それまでは、今回のような一方的な工事の執行をするという企てはなかつたのであり、かつまた訴訟の大詰めの段階にきて現状で工事を強行しなければならない必然性は何一つ見出すことができないのである。むしろ工事を一方的に強行しようという被申請人の措置こそ違法なものと評価されねばならない。即ち、申請人らは前述の白樺の木や門柱等が強制的に除去されようとしたとき、トラブルを避けるために、被申請人と確認書を結んだのであるが、その際「街路の築造の必要が生じた場合 のと評価されねばならない。即ち、申請人らは前述の白樺の木や門柱等が強制的に除去されようとしたとき、トラブルを避けるために、被申請人と確認書を結んだのであるが、その際「街路の築造の必要が生じた場合は双方協議する」（乙第一三号証）となつたいるのであるが、この協議さえ、被申請人は全く尽していないのである。申請人らは本件のような工事の執行の状況が生じないようにするために、歯止めとして前述の経過の中でやむをえず結んだのであるが、今回の被申請人の行為はこれさえ破棄する暴挙なのである。申請人は一年以上前より、本件問題を円満に解決するために、被申請人に対して、解決へ向けての具体的な提案をしてきたのであるが、被申請人はこれに誠意をもつて応ぜず、いたずらに回数を重ね最後には地方財政の悪化を理由にことわるという極めて不誠実な態度に終始したのである。以上みてきたところから明きらかなように、被申請人は、工事を本案判決確定まで延期してみたところで不利益はないのに比して、申請人らは工事の執行に伴つて騒音・排気ガス・交通事故等のいわゆる交通公害による授業への支障を含む学校経営全体に回復しがたい損害を被ることになるのである。 はこれに誠意をもつて応ぜず、いたずらに回数を重ね最後には地方財政の悪化を理由にことわるという極めて不誠実な態度に終始したのである。以上みてきたところから明きらかなように、被申請人は、工事を本案判決確定まで延期してみたところで不利益はないのに比して、申請人らは工事の執行に伴つて騒音・排気ガス・交通事故等のいわゆる交通公害による授業への支障を含む学校経営全体に回復しがたい損害を被ることになるのである。よつて本申立に及ぶ次第である。別紙（一）～（五）（省略）
▼ クリックして全文を表示